İkmal İnşaatı” işine ait hak edişler ve eklerinin incelenmesinde; İş ile ilgili... Sözleşme gereği işin süresinin 200 takvim günü olduğu, Yükleniciye 30 gün ve 20...

...aykırılık teşkil ettiği, iş süresi boyunca hem taşımalı yemek işinde kullanılacak araçlar için hem de yakıt dahil tüm... ...ise 28.06.2024 olarak düzenlendiği, dolayısıyla sözleşme süresinin 365 takvim gününü aşmadığı, fiyat farkı ödenmesi...

...açtığını düşündüğü sebeplerin ayrıntılarını, işin süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini belirtecektir. gecikme cezası , havanın fen noktası , işin bitim tarihi , süre uzatımı

Yapım İşinde; iksa imalatlarının zorunlu nedenlerden dolayı değiştirilmesine karar verilmesi nedeniyle ……… ...farkı ödenmesi öngörülmediğinden sözleşme yılı yerine işin fiili olarak yapıldığı döneme ait birim fiyatların...

...yerine getirilmediğinden sözleşmenin feshedildiğini, ancak işin ivediliği nedeniyle davacı kurum tarafından 02/02/2012... ...yükleniciye bu malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı...

İşin yer tesliminin 14/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 200 gün ve ilk iş bitim tarihinin 02/05/2022... ...projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse...

işin kontrollüğünü yürüten 82. Bu konuda gecikme olursa yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak... e) İdare, değiştirilmesini gerekli gördüğü projeleri, değişikliğin...

...2022 tarihinde yapıldığı, işe ait sözleşmeye göre işin süresinin 550 gün ve ilk iş bitim tarihinin 26/08/2023 olduğu... ...2022 tarihleri arasında çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi gerektiği yönündedir...

...yolları (30 uncu maddede açıklanan malzeme ocaklarının değiştirilmesi halinde açılacak yollar bunun dışındadır... ...takdirde; idare, bu tür yerlerin, ulaşım, malzeme temini ve işin ağırlık merkezi gibi hususlarla uyumlu olmasını göz...