Yüklenici görüşü ve talebi; Süre uzatımı talep dilekçesi tarihi itibariyle yapılması gereken iş ve ödenek... ... ...yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar.

...programının da taraflarca imzalanıp, idaresince onaylandığı, Yapım işine konu yapıya, yapı ruhsatının 04/08/2021 onay tarihli olarak düzenlendiği, Yüklenicinin 22/11/2021 tarihli dilekçesi ile 03/06/2021 tarihli yer tesliminden itibaren işe... ... ... ile ilgili olarak; işe ait sözleşmenin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 9 uncu maddesi hükümlerine göre, sözleşmenin ... sonra gerekli ve mecburî sebeplerin mevcut olması durumunda, işin engelleyici sebep veya sebeplerin ortadan kaldırılmasına kadar ...

... teslim tarihinin 04/08/2021, işin süresinin 650 takvim günü ve işin bitim tarihinin 15/05/2023 olduğu, Sözleşmesine göre 2020 ... onaylandığı, Yüklenicinin idareye hitaben verdiği 04/08/2021 tarihli dilekçesinde; “… ... ...yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar.

... eklerinden; İşyeri tesliminin 15/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 450 gün ve sözleşmeye göre iş bitim tarihinin 07 ... itiraz kaydıyla imzaladığı iş programını 16/11/2021 tarihli dilekçesi ekinde idareye verdiği, İş programının hazırlanmasında günlük ... ... ...yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar.

... cinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 08/03/2022 tarihli dilekçesinde özetle; işin yer tesliminin 22/02/2022 tarihinde, idare ... 2022 tarihleri arasında çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi gerektiği yönündedir ... ... ... Sözleşmeleri Kanunu’na göre sözleşmeye bağlanan yapım işinde, ortaya çıkan tereddüt konusu ile ilgili olarak yürürlükte olan ... yıllara sâri bu işte, sözleşmenin, “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; havanın ...

... ...günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar.

DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı şirket ile davalı idare arasındaki 2008 ... yapılarak sözleşmenin 19/03/2018 tarihinde imzalandığını ve işin bitiş tarihi olarak 21/01/2019 tarihinin belirlendiğini, müvekkili ... ... ... yüklenicinin işi uzatılan süre sonunda 20.06.2019 tarihinde bile bitirmesinin mümkün olmadığı belirtilerek yüklenicinin iş ... alınması kaydı şartıyla 7161 sayılı kanun kapsamında işin feshedilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

... bağlı olarak 05/10/2021 tarihinde ihalesi yapılan yapım işinin 04/11/2021 tarihinde sözleşmeye bağlandığı, 11/11 ... yükleniciye tebliğ edildiği, Yüklenicinin 10/12/2021 tarihli dilekçesi ile ödenek dilimlerinin ve buna bağlı olarak da iş ... ... ...bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar.

...n şikâyet dilekçesinde özetle; başvuru sahibi tarafından (Abdullah Peker), iş deneyimini tevsiken özel sektöre gerçekleştirilen iş kapsamında sözleşme ve fatura örneklerinin idareye sunulduğu, iş deneyime konu işin kesin kabu... ... Bu maddede belirtilen işler için iş bitirme belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınmaz.