...çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle...   Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 01.01 -  havanın fen noktasında çalışılmayan günleri , İş bitim tarihi , süre uzatımı

...fen noktasında çalışılmaya uygun olmayan günleri de eklenerek, yeni iş bitim tarihinin... ASM Binası” yapım işinde; iş bitim tarihine eklenen süreye ayrıca havanın... çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...çalışılmayan döneme denk gelmesi sebebiyle; iş programında ve ödenek dilimlerinde usulü dairesinde... ...Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi ” nde; iş yeri tesliminin havanın fen noktasından çalışmaya... ...çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmî tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle...

...kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan günler ve iş artışı nedeniyle... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...artışı ile mevsim nedeniyle çalışılmayan günler, iş artışı ve özellikle Anıtlar Yüksek...

...atıkları sebebi ile havanın yağışlı olduğu günlerde iş makinalarının çalışamadığının... ...dikkate alınarak belirlendiği, yüklenicinin iş programından çok geride olduğu, sözleşmeye... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. ...50’nci maddesinde belirlenen çalışılamayacak günler, bu sürenin hesabında dikkate alınmıştır... Dilekçi ayrıca çalışılmayan sürenin de sehven idari şartnamede...