...bulundurulması” başlıklı 23 üncü maddesine göre; teknik personelin iş programına göre, işin kendi mesleğine ilişkin kısmının gerçekleştirilmesi sırasında işyerinde bulundurulması gerekmekte olup teknik personelin tamamının işin başlangıcından sonuna kadar iş yerinde devamlı olarak bulundurulma zorunluluğu bulunmamaktadır.” denilmektedir...

Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.”, (2) Fiyat farkı hesabında temel endeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeksi ifade eder.

Süre uzatımı sonrasında onaya sunulacak olan revize iş programında ise Kontrol Teşkilatı tarafından tespiti yapılmış olan bu miktarlar verilen süre uzatımı kadar ileri tarihe ötelenecektir.(işin teknik koşullara göre gerçekleştirilebilme sıralamasına uygun olacak şekilde)”.

anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , revize iş programı , süre uzatımı

Sorumlular savunmalarında 2014/17 sayılı onaylı iş programını gönderdiklerini ve fazla miktarda ihzar edilecek malzemeye ilişkin olarak yüklenici ile idare arasında yazışmalar yapıldığından ayrıca idarenin bu konuda yazılı iznine ihtiyaç görülmediğini belirtmişlerdir.

... talebinin reddine dair işlemin iptaline karar verildiğini, 4.Kanun değişikliğinde iş programı gerisinde kalan ya da süre uzatım verilen firmaların bu kanundan faydalanamayacağına dair ... reddettiğini, açıklanan nedenlerle Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasını talep etmiştir.

A.Ş.’nin yükleniminde bulunan … Malzeme Alım İşi’nde; malzemeler zamanında teslim edilmemesine rağmen sözleşmede belirtilen gecikme cezasının uygulanmaması sonucu kamu zararına sebep olunması ile ilgili olarak; İşe ilişkin Sözleşmenin; “Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı” başlıklı …’uncu maddesinin, …

Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.”,

Üniversitesince düzenlenen bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerine katılımcı olarak davet edilenlerin, uluslararası anlaşmalar ve değişim programıyla gelen kişilerin, diğer üniversitelerden gelen konukların, ..