A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

“Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti” başlıklı 31 inci maddesi 1 inci fıkrasında; “31.1. ...yaptırılması mümkün olan işi başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz.” ...

...feshi” başlıklı 23’üncü maddesinde; “Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere... % 5 tazminat , iş eksilişi , mücbir sebep , tazminat ödenmesi kişi ile yapılacak … Belediyesi ...

...Peyzaj ve Çevre Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili olarak, işte meydana gelen gecikme nedeniyle uygulanacak gecikme cezası... ...yazının süre uzatımı verilmesi kararı mahiyetinde olmadığı dolayısıyla işin bitim tarihinin 10/10/2019 olarak alınamayacağı...

...malzemelerinin döviz artışından kaynaklanan fiyat artışı dolayısıyla bu malzemelere fiyat farkı verilmesi mümkün değildir... Konu, ilgi yazı ve ekleri ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir.

...farklı mesafe, süre ve araç sayısı ile gerçekleştirilmesinden dolayı Yüklenici tarafından ihale dokümanına göre gerçekleştirilemeyen... Deneme işletmesinin kapsamı ve şartları Sözleşme ve eki Şartnamelerde belirlenmiştir.

… Davalının temyiz isteminin reddine, Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... ...düzenlendiğinden bahsedilemeyeceği gibi, içeriğindeki bilgiden dolayı davacı şirketi sorumlu tutma ve suç isnat etme olanağı...

ihale tarihinden beş yıl önce , mesleki faaliyetinden dolayı hüküm giyme , mühür bozma suçu ” ifadelerine yer verilmiş,   Yukarıda kimlik bilgileri bulunan kişinin adli sicil arşiv kaydı yoktur.

kişinin davacı yanında fer'i müdahil olduğu kabul edilerek HMK’nın 68. ...kurulu sondaj ve etüt işçisi çalıştırılması işinden dolayı prim, işsizlik ve damga vergisi borç türünden kaynaklanan...