...reeskont faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.... ... zarar veya ziyana uğrayan kesimle ilgili iş bitirme belgesi düzenlenmeden önce bu zarar veya ziyana montaj süresince...

...uzatım kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma noktasına getirdiğini, bu durumda fesih hakkını kullanıldığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Söz konusu işe ilişkin İdari Şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49. ... ... kadar önemli olan kuvers kumu serme işlemleri yapılamayacağı, ancak yağmurdan bir ... anlaşıldığından süre uzatımı verilmesinin zorunlu hale geldiğini ifade ...

... davacı yüklenicinin işi süresinde bitirmediği de sabit olduğundan, davalı iş sahibi idarenin feshinin haklı nedene dayandığının ... yapılarak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye ve ...

...ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme... ... ... bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından ... şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları hâlinde ise sermayesinin yarısından ...

... idare tarafından meydana gelen olayın iş üzerinde gecikmeye tesiri olup olmadığı ve ... kaynaklanmadığının incelemesi ve buna göre karar verilmesi gerekmektedir. ... ...bağlayıcı olduğu, yüklenicinin basiretli bir tacir olarak söz konusu işi zamanında bitirmek için gerekli önlemleri alması gerekeceğinden hareketle...

... iş artışı yapılması nedeniyle işin süresinin uzatıldığını ve 1000 ... birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. ... fıkrasında, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dökümanında belirlenen gecikme cezası...