maddesi uyarınca feshedileceği bildirilmiştir. -TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...ile fesih kararı arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi... ...süresinin uzatılmaması, iş programının ciddi boyutta aksatılması... ...kararlaştırılmış, bilahare 6 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihini... İşe ilişkin ...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın ...tarihten itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir. ...tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

...ile davalı vekillerince istenmiş ise de davacının temyiz dilekçesinin... ...yapılması gerekirken idarenin bu süre zarfında kesin kabulü yapmadığını... ...tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

...hesaplanarak tahsili istemine ilişkindir. ...verilmiş, verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince... ...çalışılmayan günler ve iş artışı nedeniyle süre uzatımına... ...nedenlerle toplam 538 gün süre uzatımı verilecek işin bitirilme... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...yükleniciden kaynaklanmadığı ve süre uzatımı olarak verilmesi gerektiğine... ...SM Binası” yapım işinde; iş bitim tarihine eklenen süreye... ...idaresince görüş talep edilmiş ise de adı geçen Kanun’un... çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

...bağlanan binalara yönelik yapım işlerinin anahtar teslim götürü... ...belirtmelerinin gerekli olduğu ifade edilmiştir. ...projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde...

... bulundurularak yükleniciye bir süre uzatımı verilmesi gerektiği, bu sürenin ... tarafından tespit edilebileceği, İş artışına karşılık verilen süreler ... belirtilen usul ve esaslar ile süresinde bu revize iş programının onaylanması ve onaylı bu revize iş programına göre, taraflarca iş ve işlemlerin (fiyat farkı hesaplanması dâhil ...

Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. ...yetkilidir.) kadar oran dahilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde... ...nedeniyle … TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , havanın fen noktası , işin süresi , süre uzatımı