...bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir. ...sayı ile düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgesi olduğu, söz konusu belgede... ...işlerinin tamamlanarak yeni bir yapı inşaatının gerçekleştirileceği dolayısıyla...

...olup, davacı yüklenici, davalı ise, iş sahibidir. ...binanın yıkımı belirtilmediği halde, inşaat mahallindeki eski binaların yıkımının... ...uzatım kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma noktasına...

ile Kontrol Amiri (İnşaat Mühendisi) …’ ” işinin “…” ...gerekçe olarak gösterilmiş, yapılan yeni hesaplamada … İnş. alt yüklenici olarak işi yapan … İnş. ...zamanda yapılmaları mümkün olmayan inşaat ve tesisat (veya elektrik) işleri...

...davalının Beşiktaş Ortaköy yurt inşaatı işini 2.523.000,00 TL anahtar... ...rapora göre yaptırılan güçlendirme işinin de 60.004,45 TL'ye yaptırıldığını... ...yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi halinde ihale dökümanında...

İhzarat, iş programlarına uygun yapılacaktır. … Ayrıca inşaat sahası içinden yüksek gerilim hattı geçmektedir. ...esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak...

...düzenlenen hak edişlerde, fiyat farkı hesaplamalarında, yükleniciden kaynaklanan... ...kullanıma elverişli kısımları ve bitirme tarihlerinin belirlendiği, bu... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019   

...nedeniyle … YTL.ye tazmin hükmü verilmiştir. Yapı müteahhidi, inşaatta görevlendireceği şantiye şefi... ...gönderdiği diğer taraftan İnşaat mühendisi olan yüklenicinin şantiye...

...birleşen davanın ise reddine karar vermiştir. ...olarak belirlendiğini, ancak söz konusu inşaat işinin kanalizasyon, su şebekesi... ...Şartnamenin 41/5-b maddesi uyarınca hesaplama yapılması için ek rapor...

iş kalemi , iş programı , şantiye ...esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak...