...zararlarının, zararların meydana geldiği tarihten itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir... Davalı iş sahibi idare vekili; açılan davayı kabul etmediklerini, inşaat malzeme, ekipman, taşınma vs.

...olarak “18.185/1 no.lu Makine ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması” pozuna yer verildiği ve sözleşme... ...da imalat listesinde gösterildiği, ayrıca yaklaşık maliyet hesabında 4 adet binanın yıkımında yaklaşık 10 ton çelik...

...sahibi ve inşaat işinin işvereni olduğunu; bu inşaatın inşaat yönetimi danışmanlığı ve yapı denetim hizmetleri... avans kredi faizi oranında avans faizi ile davalı-karşı davacıdan tahsilini talep etmiş...

...işin geçici kabule hazır olduğunun hükmen tespitine, kesin hesabın mahkemece çıkartılarak kazı nakliyelerinde A katsayısından...

...üstlendiklerini, inşaat/yapım işinin sürdürüleceği projeler inşaat, elektrik ve makine işleri için ayrı ayrı hazırlandığını... ...tahsili talebine ilişkin olup, mahkemece davacının işin kesin hesabının çkarılmasına ilişkin talebinin reddi ile bilirkişi...

...kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” “ ...faaliyet gösteren personel, araç ve gereç bulundurulmaması ve inşaatın durmuş olması nedeniyle yükleniciye Sinop Noterliği...

(2) Fiyat farkı hesabında temel endeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu... ...ve projenin uygulanacağı alanın toprak örtüsü altındaki inşaat atıkları sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat...

...gerçekleşeceğini, dolayısıyla sözleşme yılı fiyatı hesabının; Gn = 16.845,60 (Mart 2014 indeksi) kullanıldığında... ...tarihli parite üzerinden sabitlenip toplam fiyat belirlenerek avans ödemesi yapıldığını, birim fiyat Türk Lirası cinsinden...