Yüklenici ile Üniversite arasında 31.10.2014 tarihinde imzalanan 7.373.020,00 TL bedelli “… ...belirlenen tutar üzerinden ve emekli olan Kontrol Teşkilatı üyesinin emekli olduğu dönemdeki sorumluluğu ayrıştırılarak aynı sorumlular hakkında tazmin hükmü verilmiştir.

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44. ’ın uhdesinde kalmış olmasına rağmen, istekli vergi borcu nedeniyle yasal süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmemiştir.

... reddine karar verdiği, ihale uhdesinde kalan yüklenici ile 17/02/2022 tarihinde sözleşme imzalanarak, 22/02/2022 tarihinde iş yeri teslimi yapıldığı, görüş sorulan yapım işine ait ... böyle bir durumda ihalenin zamanında yapıldığının söylenemeyeceği gibi, bunu idarenin sorumluluğu dışında bir olay olarak değerlendirmenin de mümkün olmayacağının belirtildiği ve ...

... 100 sayılı (Asıl) İlamda sadece kamu zararına konu olan ödeme emri belgesi üzerinde imzası bulunan Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisine sorumluluk yüklenmiş, kendilerine sorumluluk ... tedbir alınmadığı için teminat mektubunun vadesinin dolarak geçersiz hale gelmesinde sorumluluğu bulunanların tespitine yönelik Dairesince yeniden bir değerlendirme yapılması istenmiştir ...

...hakedişlerin de zamanında ödenmediği, bu durumun iş programını aksattığı,  idarenin sorumluluğunda olan bu nedenlerle 2021 yılında ödenen 9.268.105,67 TL imalat tutarının yılı... Hakediş raporları yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere İdarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan...

...bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak şekilde değişiklik yapılması idaresinin yetki ve sorumluluğunda bulunduğu, Diğer taraftan, YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması... Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” ,

Bu hükümlere göre, yukarıda açıklanan kamu zararından; sosyal denge tazminatı sözleşmesini mevzuata uyarlı olmayan bu haliyle imzalayan Belediye Başkanı ile sosyal denge tazminatı ödemelerine ilişkin ödeme emirlerinde imzası bulunan Harcama Yetkilisi ile Gerçekleştirme Görevlilerinin sorumluluğu bulunmaktadır.

...hayatın olağan akışına aykırı olduğu, Covid- 19 pandemisinin ihalenin ve de sözleşmenin imzalandığı tarihte var olması nedeniyle bu durumu ticari işlemlerinde öngörmesi gerekirken basiretli bir tacir olan davacı şirketin üzerine düşen dikkat ve özen sorumluluğunu yerine getirmemek suretiyle ihalesini aldığı sözleşmeye konu malları davalı...

...projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün... Hakediş raporları yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere İdarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan...