(Sayıştay 4.Dairesinin 15.12.2016 tarih ve 153 sayılı kararı) Uygulama ayı rayiçlerine göre yeni birim fiyat tespitinde, malzemenin temin edildiği firmanın merkezinin bulunduğu yerin ticaret ve sanayi odasınca, toplam imalat miktarı dikkate alınarak rayiç tespit edilmesi gerektiği.

...davacısı iş sahibinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

...tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak... Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

4) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb.

İki farklı ihaledeki aynı kalem imalatların pozlarının birim fiyatları üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, bu... İdareler hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.” hükmü bulunmaktadır.

Hudut Tugay Komutanlığı istihkâm şube müdürlüğü yazısı gereği jeneratörler 120kVA yerine 2 Adet 165 kVA olarak verilmiştir .” Yapım İşi” nde: 2 adet 165 kVA jeneratör imalatının sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek...

...tarihinde taraflarca imzalanan anlaşmazlık tutanağında yer alan inşaat, mekanik ve elektrik imalatlarına ait 8 adet anlaşmazlık konusu hakkında Kurulumuz görüşü talep edilmektedir... ...sağlanacaktır” denildiği, ihaleye teklif verilirken Edaş tarafından gösterilen bağlantı yeri dikkate alınarak maliyet hesabının yapıldığı, SEDAŞ Enerji müsaadesinin ihale...

...her türlü makina kullanılarak yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma” şeklinde yapıldığı görülmekle; yıkım işleminin karşılığı olarak öngörülen 18.185/1 no.lu pozun, 4 adet binanın sadece (kaba) yıkım işlerini kapsadığı, iş artışı ile yaptırılan söküm imalatlarını ise kapsamadığı anlaşılmaktadır...

... gösterildiği, döküm ızgara imalatına ait detay projesi ve teknik şartnamenin bulunmadığı, işyeri tesliminden sonra idarece mimari projede büyükbaş/küçükbaş hayvan padok plan ve kesitlerinde belirtilen ... verilen ızgara imalatları için hazırlanan 2 nci iş artışı/eksilişi hesabında sfero döküm imalatının ızgara detayı ve kg/m 2 miktarının dikkate alınmadığı, yapı denetim görevlileri değişikliğinden ...