... getirilmesini, bu işlemler için geçecek sürenin, süre uzatımı olarak verilmesini ve ilave süreye göre iş programının revize edilmesini talep ettiği, İnşaat sahasında bulunan meyve ... bir itirazının olmadığı, 14/01/2022 tarihli dilekçe ile Yüklenicinin 41 günlük ek süreye göre hazırlamış olduğu revize iş programını idareye sunduğu, ancak İdarenin revize ...

ı) Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri, j) İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri.

...sürenin yükleniciye ilave süre olarak verildiği, idarenin sebep olduğu süre uzatımını gerektiren gecikmelerde yüklenicinin yazılı bildirimde bulunma şartı aranmadığı, ülkemizin 15 Temmuz 2016 yılında hain bir kalkışmaya maruz kaldığı, devamında şehir meydanlarında demokrasi nöbetinin günlerce devam ettiği, bu süreçte ...

...üzerine teslim süresinin yarısı kadar davacı şirkete süre verildiği, davacının kendilerine 120 gün ilave cezalı süre verilmesi talebinin davalı idarece uygun bulunmayarak reddedildiği ve davacı şirkete 30 günlük ihtarlı süre verildiği, ihtar süresi içerisinde davacı şirket tarafından ihtiyaç listesinin 6.

...değerlendirilmesi gerektiği, bu sebeple verilen bu sürenin, sözleşme ve eklerinde belirtilen süre uzatımı gerektiren haller ile ortaya çıkan ilave bir süre olarak değerlendirilemeyeceği dolayısı ile bu süre içerisinde tamamlanan ve tasfiye kesin hesabında dikkate alınması gereken imalatlara, sözleşme hükümleri gereğince hesaplanacak fiyat...

...yazısı ve ekinde gönderilen bilgi ve belgeler ile ihale dokümanını içeren ihale CD’si incelendiğinde; İşin süresinin 365 gün ve ilk iş bitim tarihinin 26/04/2021 olduğu, ilave sürelerle işin bitim tarihinin 12/06/2021 tarihi olarak belirlendiği, işin geçici kabulünün yapıldığı ve geçici kabul itibar tarihinin 13/08/2021 olduğu, Görülmektedir...

...edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır hükümleri yer almaktadır...

...buna %10 müteahhit kârı ilavesiyle inşaat birim fiyatlarının maliyet bedellerine %25 ilave edilmek suretiyle tanzimi muvafık olacağı…” hususunun belirtildiği, %