... karşılık aktarılacak ödeneğin, aktarılacak ödeneğe karşılık bu ödeneğin harcanabileceği ilave sürenin de tespit edilmesi gerektiği, her süre uzatımı ve ödenek aktarma kararının yükleniciye ... sözleşmesinde belirtilmemiş olmasının, belirtilmeyen (olmayan) ödeneklere ilişkin müteakip süreçte değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi sebebiyle, mevzuata aykırı husus içeren ...

Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

...2021 yılı için %61,15 ve 2022 yılı için %22,38 olarak belirlendiği, 07/03/2022 tarihli ve 38332 sayılı Olur ile 2021 yılı ödenek yetersizliğine istinaden 195 gün ilave süre/süre uzatımı verilerek yeni iş bitim tarihinin 04/10/2022 olarak belirlendiği ve taraflarca imzalanıp idaresince 07/03/2022 tarihinde onaylanan 2 nci revize iş programında...

... 2, 2.3.1.3, 2.3.2.2, 2.3.2.5, 2.4.1.2 maddelerinde “…araçla ilgili gerekli olabilecek ilave görsel ve teknik bilgiler idare tarafından isteklilere verilebilecektir” hükmünün yer ... doküman sunamadığını, bu nedenle davalının işin süresinde teslim edilmediğini ileri sürerek gecikme cezası uygulama yoluna gidemeyeceği görüşü bildirilmiştir.

Daha sonra iş bitim tarihi, ilave imalatlar gerekçe gösterilerek, 12.06.2013 tarih ve 2 karar sayılı süre uzatımı komisyonu kararıyla, 17.06.2013 tarihine ertelenmiştir.

...kararının tebliğ edildiği tarihe, 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen 30 gün ilave edildiğinde bulunan 22.04.2015 tarihi itibariyle mahkeme kararının yerine getirilmesi... İdare tarafından, idare mahkemesinin bu kararı süresi içinde uygulanmamıştır. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.

Fazladan çalıştırılan araç ilave ücret ödenmeyecek, Yüklenici herhangi bir hak talep etmeyecektir.    İşçilik maliyetine ilişkin açıklamaların ihale konusu işin süresi dikkate alınmadan yapıldığı, hesaplamalara tatil günlerinin dahil edilmediği, · 

...işin yürütümü esnasında imalat artışı kapsamında yapılan zemin iyileştirmesi için ilave bedel ödenmesi sonucu oluşan … TL kamu zararının Harcama Yetkilisi … (

Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” , ...durumunda, kazı ile ilgili iş kalemlerine dahil edildiği için kayada yapılan hafriyat için ilave ödeme yapılmayacaktır.