Yüklenici bu işe ilişkin olarak ... ...hata ve kusurların incelenmesi ve tespiti için yüklenicinin yapması gerekenleri kendisine tebliğ eder. Tekrarı halinde aynı işlemi yaparak sözleşmeyi fesh eder.” 

Bu kişilerin; a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. ...işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları istenir.

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. ...tamamlanmasını sağlayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir.

.) karar verilmiştir. ...çerçevesinde sözleşmeye riayet ederek işini süresinde yapıp yapmadığı, ifa güçlüğü içerisine düşüp düşmediği... sayılı işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

...mevzuat hükümlerine göre gereken her türlü iş ve işlemi yapmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Belediyeleri) tarafından ortak gerçekleştirilmiş, ..

İdare … tarih ve … sayılı süre uzatım kararıyla yüklenici firmaya … gün ek süre vermiştir. ...kabul komisyonunun işyerine geç gitmesi ve kabul işlemini geç yapması halinde, kabul tutanağında itibar tarihi olarak işin...

...8 inci maddesine uygun bir şekilde mücbir sebep başvurusu yapmamıştır. Buna göre ilk süre uzatım kararına göre işin 25.09.2018 tarihinde tamamlanması gerekmektedir.

Uygulama ayı: İdarece onaylanmış iş programına göre işlerin gerçekleştirildiği ayı. ...tamamlanmasını sağlayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir.

Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir. ...nin raporları ile davacının ihale konusu işi gereği gibi yapmadığının ortaya konulduğu, 659 sayılı Kanun Hükmünde...