Böyle bir durumda idarece yüklenici hakkında yasaklılık kararı verilmesi gerekmektedir. ...fıkralarında belirtilen hallerde, durum İmar ve İskan Bakanlığınca takdir edilmek suretiyle afet genel hayata etkili sayılabilir... ...yaptığı incelemede ulaştığı belgelerin de gönderilmesi ve idarenin konuya ilişkin görüşünün açık olarak belirtilmesi...

...isteme, bu mümkün olmadığı veya karşı taraftan beklenemediği takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. ...ters olacağı gibi, örneğin, yer teslimini yapmayan bir idarenin sözleşmeden kaynaklı olarak yüklenicinin kesin... Bu ilke, kusurlu olan taraf sözleşmeden kaynaklı hakkını kullanamaz yaklaşımı ile doğrudan bağlantılıdır.

Aksi halde cezai şart isteme hakkı düşer. ...ve gecikme cezasının hakedişten kesilmiş olması halinde, idarenin, açıkça cezai şart hakkını saklı tuttuğuna dair... ...borçlunun, asıl borcunu ilerde, hiç veya gereği gibi ifa etmediği takdirde alacaklıya karşı ifa etmeyi önceden taahhüt ettiği... Cezai şart isteme hakkı saklı tutulmuş olmalıdır.

Anlaşmazlığın kilit noktası, davacı idarenin, işi geçici kabul ile teslim alırken, gecikme nedeniyle... Ancak bu hakkın kullanılabilmesi, belirli usul ve şartlara bağlanmıştır.