2.Taraflar arasındaki, sözleşmenin 1 adet betonarme bina ince inşaatı ... mekanik tesisat, elektrik tesisatı işine ilişkin toplam 3.973.000,00 TL anahtar teslimi ... süre uzatımı talep edildiği, davalı idarenin 21.01.2019 tarihli cevap yazısında işin ...

...Genel Şartnamesinin “İşin Süresi ve Sürenin Uzatılması” başlıklı 29’uncu maddesi 4’üncü bendinde; “İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması...

...Şartnamesi (YİGŞ)’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesi (4) üncü fıkrasında; (4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının...

İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesi 4 üncü fıkrasında; “İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... ... ...verilebileceği, dolayısı ile YİGŞ’nin 29 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtildiği üzere, idarenin sözleşmenin ifasına yönelik yükümlülüğünü (projelerin onaylanması yükümlülüğü) yüklenicinin kusuru...

...Şartnamesi (YİGŞ)’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması... ... ...neden olunabileceği kabul edilerek idarenin sebebiyet verdiği bu hal dolayısıyla...

... asgari ücrette meydana gelen artış ile sözleşmenin yürütülmesinden beklenen ekonomik ... belirtilip belirtilmemesinin davalı idarenin yükümlülüğünde olup ihale sözleşmelerinin ... ... Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içerisinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç vb. ... ... yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerinin ihdası gibi nedenlerle fiyat ... yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı ...

...belgelendirilmesi, Zorunludur.” 51.3- Ayrıca, İdarenin, işin sözleşmesinde ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu...

(4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... ... (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı...

(4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının...