...nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir.” Hükümleri yer almakta olup, bu hükme göre, idarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği...

...ulaşılamadığı, boya üreticisinin önerisi ve idarenin 10/09/2020 tarihli onayı ile... ... (4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının...

...Şartnamesi (YİGŞ)’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması...

...belgelendirilmesi, Zorunludur.” 51.3- Ayrıca, İdarenin, işin sözleşmesinde ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu...

4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının...

4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... ... ... ödeneğinin belirtilmediği, bu hususun, sözleşmenin 8 inci maddesi kapsamında, sözleşme ... içinde revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorunda olduğu, Yükleniciye ...

...uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması... ... ...davacının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahisle kamu ihalelerinden yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde...

...edildiğinden 10 günlük ihtar süresi verildiği, sözleşmenin feshedilerek davacının yasaklanmasına ilişkin işlemin hukuka uygun olduğu, Mahkeme... ... ... oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça ... teminatların gelir kaydedileceği ve sözleşmenin feshedilerek hesabın genel hükümlere ...

...ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek... ... ...arasında ihale konusu personel taşıma işine ilişkin olarak yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmenin, ihalenin sözleşmesinin imzalanmasından... ... ...araçlar taşıma hizmetine başlamadan önce idarenin onayına müteakip araç sahibi...