...olduğu iddiasının teminatın %3'ten fazlasının iade edilmesi gerektiği itirazını da içerdiği anlaşılmakla birlikte, dava konusu Kurul kararında davacının geçici teminatının irat kaydedilmesi işlemine ilişkin bir karar alınmadığı gibi teminatın %3'ten fazlasının iade edilmesi gerektiği itirazına...

...piyasa satış fiyatının üstünde kitap alımı yapılması, danışmanlık hizmeti alındığına ilişkin bilgi belge sunulmaması sonucu sebebiyet verilen toplam … TL kamu zararının tazminine... ... ...Merkezi’nden … TL (KDV dâhil) bedelle alım yapılarak, satın alınan 1 adet … Mevzuat Kitabı için taşınır kaydı yapılmıştır.

...günden itibaren on gün içinde idaremize şikayet başvurusunda bulunabilmeniz mümkündür” ibaresine yer verildiği, başvuru sahibi tarafından idareye 07.05.2024 tarihinde elden/fiziki olarak verilen dilekçeyle  başvuru yapıldığı ve söz konusu ihalenin ilan tarihinin 26.03.2024 olduğu dikkate alındığında, anılan ihaleye ilişkin olarak başvurunun...

İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir…” hükmü yer almaktadır.

...yapılmış olup aradan geçen sürenin 35 gün olduğu, bundan da sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 19-A/1 maddede öngörülen 7 günlük süre düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile... ... Bilir kişilerce ilk 5.hakedişte onay tarihi belli olduğundan bu tarihlere 15 gün ilave edilerek hesaplama yapılmış, onay tarihi belli olmayanlar içinde BİGŞ.nin 39.

...gecikme cezasının uygulanmaması sonucu kamu zararına sebep olunması ile ilgili olarak; İşe ilişkin Sözleşmenin; “Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı... ... ...sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin BİNDEBEŞ oranında gecikme cezası uygulanır.” Hükümlerine yer...

...gecikme cezasının uygulanmaması sonucu kamu zararına sebep olunması ile ilgili olarak; İşe ilişkin Sözleşmenin; “Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı... ... ...sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin BİNDEBEŞ oranında gecikme cezası uygulanır.” Hükümlerine yer...

...süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 15/02/2012 tarih ve 28205 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali... ... ...yapılarak tekrar teslim edilmek üzere götürüldüğü ve işin bir bütün olarak 10 gün içerisinde tamamlanarak kırıcının tekrar teslim edileceğinin belirtildiği, aradan geçen...

...konusu istem: Davacı şirketin bir yıl süreyle kamu ihalelerine girmekten yasaklanmasına ilişkin 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararın, iptali... ... ...gün olan 22/07/2013 tarihinde ilgili Bankaya yatırdığı görüldüğünden, kanuni süre içerisinde sözleşme imzalama iradesini ortaya koyan davacının üzerine ihale yapıldığı...