Bu durumun da yukarıda yer verilen konuyla ilgili mevzuat hükümlerinin... ...Nisan 2016 ayı endeksinin kullanılması da hatalı olmakla birlikte bu İdare lehine bir... ...kuralının yeni birim fiyatların oluşturulma süreciyle uyumlu bir takvim şeklinde anlaşılması...

...sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle... ...kalemleri bazında yapılan bir hesaplamanın hatalı olacağı da aşikârdır. Bu alımlarda uygun fiyat olduğuna karar verilen malların bazılarının fiyatları, teklifi...

...davanın ksımen kabul ve kısmen reddine dair verilen hüküm taraf vekillerince temyiz olunmuştur... Noksan soruşturmayla ve hatalı değerlendirmelerle yazılı şekilde... ...kusurundan dolayı zarara uğradıklarını ileri sürerek yapmış olduğu masraflar ile kâr kaybı...

İş süresi işyeri teslim tarihinden itibaren 600... ...yapısının, ihale dokümanı kapsamında yükleniciye verilen statik zemin etüt raporundaki verilerden... ...ait olup, bunun sonucu olarak meydana gelen hatalı işin bedeli de yükleniciye ödenmez...

...davalı müvekkilinin bir kusuru olmadığını, verilen kararın kaldırılmasını talep etmiştir... ...Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda... ...gerekse Türk Borçlar Kanunu gereğince eksik ve hatalı işlemlerden sorumlu olduğu, bu nedenle...

...kemece davanın kabulüne karar verilmiş, verilen kararın taraf vekillerince istinaf edilmesi... ...verilen karar taraf vekilleri tarafından yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir. ...ve ödemeler itibariyle gerek işin bedelinin hatalı ve eksik belirlenmesi, gerekse bir kısım...

...kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak. Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması... … Ancak geçen süre zarfında muhtelif zamanlarda araç teslimlerinin...

...ıslah da nazara alınarak davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekili tarafından temyiz... maddede öngörülen 12 aylık teminat süresi 14.11.1995 tarihinde dolmuştur. ...artırılan miktar yönünden de kabul kararı verilmesi hatalı olmuştur.