...değişiklikleri sebebiyle verilen süre uzatımlarına... (2) Fiyat farkı hesabında temel endeks, iş... ...Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş... ...ancak işin devamı sürecinde yükleniciye dört defa Covid... ...talep konusu ile sınırlı olmak üzere inceleme ve değerlendirmeye... ...bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre...

...sokakları içermesi sebebiyle yükleniciye kısım kısım... ...aktarımı, revize iş programı ve hesaplanan fiyat farkları... İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri... ...nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir... ...İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara... ...yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi...

...ve 62103 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen... ...sorulan konu ile sınırlı olmak üzere inceleme ve değerlendirmeye... ...olduğu 38 (Otuzsekiz) gün olmak üzere toplam 105 (YüzBeş... ...yüzdeleri esas alınarak yükleniciye ödenir. ...fıkraya göre yeni fiyatın hesabında, yeni tespit edilecek... ...tarihinin içinde bulunduğu yıla ait birim fiyatların kullanılması...

...ölçülülük ilkesine aykırı olmaksızın Anayasa'nın... ...Müdür Yardımcısı K.K.ya ait olmadığını bildirmiştir... ve 21. ...gereklilik ve orantılılık olmak üzere üç alt ilkeden oluşmaktadır... ve 21. ve 21. ...mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.&quot... ...ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre...

...575,43-TL gecikme zammı olmak üzere toplam 24.718... ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. ...raporunda da belirlendiği üzere; davacı idare ile dava... ...edileceği varsa kalanının yükleniciye iade edileceği... ...bu işe ilişkin işyerine ait borcu olarak bildirmiş...

...aracına kasko yaptırıldığı ve yaptırılan kasko sigortası... ...kasko bedelinden daha fazla hasar bedelleri ödenebileceği... ...karar düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, karar verildi... ...teşebbüslerine ve kamu kuruluşlarına ait motorlu araçların sebep... ...karşılanmasını sağlamak üzere 101 inci maddedeki şartları...

...başvuruya cevap verilmemesi üzere 03/11/2020 tarihli dilekçe... ...için kanuni ikamtgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve... ...amacıyla; yüklenicilere, yükleniciye karşı bir sözleşme... İhaleye ait İdari Şartname'nin 3. tarih ve ... tarih ve E:... tarih ve ... ve ...

...süresinde bildirilmediği ve yükleniciye sözleşmede... ...nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, oy çokluğuyla... Söz konusu işe ait sözleşmenin “Teknik personel...