...feshedildiği eldeki davada, davacının isteyebileceği gecikme tazminatının, teslim için davalı yükleniciye verilen süre sonu (10.12.2011) ile teslim edilmemesi nedeniyle ek süre verilerek gönderilen ve bu sürenin sonunda da teslim gerçekleşmezse sözleşmenin feshedileceğinin belirtildiği ihtar yazısındaki sürenin sonu (07.01.2012) arasındaki...

...sonucu … Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nün 16.07.2007 tarih ve 1286/2205 sayılı yazısına istinaden, işe ilişkin sözleşmenin 27’nci ve sözleşme eki Yapım İşleri Genel... ... maddesinin “Gecikme Halinde Alınacak Cezalar” başlıklı 2. ... Günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farkları da dahil edilir.

peyderpey” teslimatı yapılacak malların idarenin sipariş yazısı ile yükleniciye bildirilmesinin ardından yirmi gün içinde teslim edileceği (m. ... geç teslim , gecikme cezası , sözleşme bedeli , teslim miktarı

...si gereğince sözleşmeyi 31.7.2012 tarihinde tek taraflı olarak feshettiğini, fesih yazısı ekinde bir takım işlerin eksik ve ayıplı olarak yapıldığının tutanak altına... ... Feshedilen sözleşmede gecikme cezasının on günlük ihtar süresinden fazlası için uygulanamayacağı. ... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

TL bedelli 1000 adet Çatılı Piknik Masası Alımı ve Montajı işinde gecikme cezasının hatalı hesaplandığı görülmüştür. ... .’nın gerçekleştirme görevlisi olduğuna dair herhangi bir görevlendirme yazısının bulunmadığı, bu nedenle ...

… Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait taşınmaza ilişkin kira bedeli ödemesinin vadesinde gerçekleştirilmemesi sonucu gecikme zammı ödendiği görülmüştür. ... ...vadesinde ödenmediği buna istinaden … Orman İşletme Müdürlüğü’nün 20.12.2017 tarihli yazısı ile … TL borç tahakkuk ettirdiği görülmüştür.

...KONU Adana Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünün 02/03/2021 tarihli ve E-9224 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ... ...onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte...

...davalının istinaf başvurusunun kabulüne, mahkeme kararının kaldırılarak ve davacının davalı belediyenin 11.02.2016 tarihli 23820879-858-E.430 sayılı yazısında belirtilen 1.494.423,00 TL gecikme cezası borcunun 1.138.608,00 TL'lik kısmından borçlu olmadığının tespitine karar verilmiştir.