...olduğunu, bu durumda yüklenicinin fiyatlarının zaten sözleşme tarihinin 8 ay öncesinde yürürlüğe girmiş fiyatlar olduğunu...

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 16/09/2020 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...ve talebi; İdaresince yapı ruhsatının alımında yaşanan gecikmeden dolayı 144 gün ilave süre verildiği, verilen 144...

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine...

...öngörülen 7 günlük süre düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün olduğu belirtilip buna göre hesaplama yapılmıştır... Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4.

...şirketin 6 ay süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin geri alınması... Burada dikkat edilmesi gereken husus, ihale tarihi itibarıyla isteklinin durumunun değerlendirilmesidir.

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 06/06/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “.. ...kamulaştırmalardan kaynaklı gecikmeler yaşandığı ve idaresince bu gecikmelere karşılık 668 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme...

...yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine... tarihinde ilave (F.F. TL … tarihinde ilave (F.F. TL … tarihinde ilave (F.F. TL … tarihinde ilave (F.F.

Bölge Müdürlüğü arasında 28.03.2012 tarihinde ... ...kusurlu olmaları halinde müspet zarar kapsamında kâr kaybı, gecikme nedenli cezai şart istenmesi ve iş sahibi tarafından...

Asıl dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı ve ilave işler bedelinin tahsili, karşı... ...hakları saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL alacağın 28.07.2008 tarihinden itibaren ticari faizi ile davalıdan tahsilini talep...