...her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. ...süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi ile ilgili olarak; Yapım İşleri... Buna göre, işin 03.07.2018 tarihinde bitirilmesi gerekirdi.

...giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir.

...Davacı tarafından, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, gecikmenin idareden kaynaklandığı, iş yerinin idarece geç... Öte yandan, 01/11/2011 tarihinde taraflar arasında akdedilen Sözleşmenin 16.1.1. ...olarak tespit edildiği, süresinde işin bitmemesi nedeniyle cezasız olarak altmış gün ek süre verildiği, bu süre içinde...

...Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü'nce 15/11/2011 tarihinde yapılan … ihale kayıt numaralı Millet Kütüphanesi... ...bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli... ...bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve...

Olayda sözleşme, iş bitim tarihi olan 12/01/2019 tarihi itibariyla iş programı ve sözleşmeye uygun olarak... ...benimsendiği ve yükleniciye verilecek ek süre içerisinde gecikme cezası ödeme şartıyla taahhüdünü yerine getirerek...

...göre 10/09/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Torbalı Tepeköy İlkokulu (16 Derslikli) İnşaatı” yapım işinin yürütülmesi sırasında; 15 nolu direk ile trafo arasındaki elektrik tesisatı imalatların iş artışı kapsamında ödenmesi ile işin gecikmeli olarak yapıldığı gerekçesi ile kesilen para cezasının iadesi...

Yükleniciye 02.09.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. Yolların temizlenerek ulaşıma açılamamasından kaynaklanan gecikmeden ... ...sözleşmesinde belirlenen süresinde bitirilmemesine rağmen gecikme cezası uygulanmadığı için, kamu zararına sebebiyet verildiği...

Mahkemece, ilk ihtar tarihi itibariyle hesaplanan 81 günlük gecikme cezasının tahsiline karar verilmiştir.

...çalışmaya başlaması, buna rağmen sözleşmenin öngördüğü gecikme cezasının uygulanmaması neticesinde oluşan … TL kamu... ...maddesinde belirtilen (sözleşme bedelinin %0,01 oranında) gecikme cezasının kesilmemesi sonucu kamu zararına sebebiyet verildiğinden... ...göre 2 adet denetim aracı çalışması gerekirken, 30.05.2017 tarihinde düzenlenen (…