Somut olayda davacı tarafça iş tamamlanarak davalı iş sahibine geçici kabul tutanağı yapılarak teslim edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama ile ilgili ihtirazi kaydı da bulunmadığından uyarlama istemesi mümkün değildir.
geçici teslim tutanağı - Arama Sonuçları
… Devamı
İlköğretim Okulu ve Kompleksi Yapım İşi Anahtar Teslimi Götürü Bedelli Sözleşme ile davacı, davalı vakfa... ... Somut olayda geçici kabul 18.08.2009 tarihinde 03.07.2009 itibar tarihi ile kabul edilerek yapılmış olup, iş sahibinin geçici kabul tutanağında cezai şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair bir beyanı bulunmamaktadır.
Yer Teslim Tutanağı Nedir? ... quot;Yer Teslimi**dir ve düzenlenen belgeye Yer Teslim Tutanağı denir. ... Yer teslim tutanağı nasıl düzenlenir?
Hizmet alım ihaleleri sözleşme uygulamalarına yönelik olarak, örnek olarak hazırlanmış işyeri teslim tutanağı örneği yazımızdadır. ... Hizmet alım ihaleleri , işe başlama talimat yazısı örneği , işyeri teslim tutanağı örneği
Bu çerçevede, yapım işlerinde işin tesliminin Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı ile belgelendirileceği anlaşılmaktadır. ... Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağının ayrı ayrı üç yerinde geçici kabul itibar tarihi 30.06.2006 tarihi yazılmış olup bu işin teslim tarihidir.
.gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.” hükmünden anlaşılacağı üzere, işin süresi yer teslimi ile başlamaktadır. ... İşin süresi işyeri tesliminden itibaren başladığından, işin zamanında tamamlanıp tamamlanmadığının tespiti açısından işyeri teslim tarihi ve işyeri teslim tutanağı önem arz etmektedir.
B) İş tesliminde yaşanan gecikme için Sözleşme’de öngörülen cezanın... ... Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “… ... Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , geçici kabule engel durum
Yer teslim tutanağı ile teslimi yapılan yerin bir kısmı üzerinde kira ilişkisi devam ettiğinden yer teslim tutanağındaki tarih gerçek ve fiili durumu kısmen yansıtmamaktadır.
“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. ... geçici hakediş , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı
Özellikle geçici kabul tutanağına konulmayan bir ihtirazi kayıt (çekince), idarenin cezai şart isteme hakkını tamamen ortadan kaldırabilir.