...şvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesinde ihale konusu personel taşıma hizmetinde kullanılaca... aynı Şartname’nin 6’ncı maddesinde yüklenicinin öz malı olmayan her bir araç... ...üzerinde bırakılan isteklinin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedileceği anlaşılmaktadır...

...salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız... Sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında;  “ ...Şartnamesi” nin “İşlerin Yürütülmesi” başlıklı 6 ncı maddesinde; “İdare, yüklenici tarafından hazırlanacak...

... revize iş programının 12/03/2021 tarihinde onaylandığı, geçici kabul itibar tarihinin 28/03/2021 olduğu ve 14/06/2021 tarihinde onaylandığı, İdaresince, sözleşmenin Gecikme ... fiyat farkı hesaplanırken fiyat farkı kararnamesinin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre fiyat farklarının hesaplandığı, yüklenicinin ...

... bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), ç) Pn:  İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı ... kullanılan işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden ve 6 ncı maddeye göre fiyat farkı hesaplanan sabit bir katsayıyı, e ... yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksleri-Madde Sepeti ve Ortalama Fiyatlar Tablosunda yer alan ve sözleşmeye göre ...

... uygun olarak sunulması gerektiği, İdari Şartname’nin 36’ncı maddesine göre, yeterlik bilgileri tablosunda beyan   edilen bilgilerden ... isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı ve geçici teminatlarının gelir kaydedileceği anlaşılmıştır ...

... 350 USD ve 105.592 euro + KDV olduğunu; sözleşmenin 18.2 maddesi gereğince yüklenicilerden kesilen bu cezaların danışmana ödeneceği ... davalıdan tahsilini talep etmiş, davalı vekili; işin süresinin 365 gün, geçici kabul hizmetleri 120 gün olmak üzere toplam 485 gün olduğunu ...

(Bu dönemde önce 26.09-18.10.2018, daha sonra 19.10-15.11.2018 tarihleri arasında 7. 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( maddesiyle; … - Geçici kabul eksiklikleri için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir.

... süre talebinde bulunduğu, İdarenin 28/07/2021 tarihli ve E.7673 sayılı cevabi yazısı ile süre uzatımı talebinin işe ait ... olduğu YİGŞ’ nin” Geçici Kabul ” başlıklı 41 inci maddesi 2 inci fıkrası (b) bendi hükmü gereği işin tamamlanması için ... takvim günü cezalı çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi halinde aynı şartnamenin “Sözleşmenin ...

...sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve... maddesinde “.. .16.1.2. maddesinde, “5.13. İdare Mahkemesinin 22/03/2023 tarihli ve E: 2023/244, K: 2023/546 sayılı kararında  “…