...55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından 642.987,65 TL nama yapılan... ... ...düzenlenmiş olup, aynı maddenin 5/b bendinde, geçici kabulde eksiklikler tespit edildiğinde ve bunların yüklenici tarafından giderilmemesi durumunda uygulanacak ceza süresinin nasıl...

...eksiklerin durumu (kalan işlerin bedeli)x günlük gecikme cezası 1/2 (0,0003) x gecikilen gün sayısı” şeklinde yapılan... ... ...giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve...

...belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin... ... ...ve kusurlu işler yönünden yapılan harcamalar olduğu, ancak bu harcamaların idarece belgelendirilmediğinden talebinin yersiz olduğu, ayrıca geçici kabulü yapılmış olan bir...

Yüklenicinin ilk dilekçesine istinaden yapılan incelemede işin geçici kabule hazır olmadığı anlaşılmışsa, geçici kabul itibar tarihi olarak ilk dilekçe tarihi yerine...

Ancak yapılan incelemede, Muayene ve Kabul Komisyonunun geçici kabul itibar tarihini geçici kabul tutanağının tablo kısmında da metin kısmında...

Genel Şartların A.4 maddesinin c bendine göre, inşaatın tamamlanan veya geçici kabulü yapılan, yahut işverene teslim edilen veya işveren tarafından kullanılan kısımlarında...

... denetim görevlisi tarafından yapılan ön incelemede tespit edilmiş ... gösterilir ve bu tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.

...yapılacağı düzenlenmiş olup, yapılan işte sözleşme bedelinin %5’inden fazla oranda eksik ve kusurlu iş bulunmadığı takdirde, işin geçici kabulünün yapılacağı düzenlenmiştir...