...kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması gerekiyorsa, bu husus ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin feshedilmesi hali için “Durum Tespit Tutanağı”nda belirtilir. ... all risk , geçici kabul tarihi , genişletilmiş bakım devresi teminatı , hırsızlık , tasfiye olur tarihi

Geçici kabul eksikliklerinin giderilmesi için verilen sürenin bittiği tarih ile yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına dair dilekçe tarihi arasındaki süre için gecikme cezası hesaplanması hatalıdır.

Geçici kabul tarihinden itibaren asansör (yeşil etiket alınacaktır), jeneratör ve trafo bakım sözleşmeleri 1 yıl boyunca yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.”, ... Teminat süresi 48 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.” “

...hale geldiğinden, davalı idarece iş teslim edilmemiş gibi gecikme cezasının başlangıcı olarak bu tarihin dikkate alınması doğru olmadığı gibi, işin geçici kabulünün yapıldığı, bir takım eksik ve kusurlu işlerin belirlendiği anlaşılmasına rağmen bu... ... Bu nedenle mahkemece, geçici kabul tutanağındaki eksik ve ayıplı işler giderim bedeli üzerinden sözleşmede belirlenen gecikme cezası oranı uygulanarak ve geçici kabulde verilen süreyi aşan süre için hesaplanan gecikme cezasına...

...sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. ... Söz konusu iş için düzenlenen Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında, geçici kabule engel teşkil etmeyen eksiklikler belirtilmiş ve bu eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 45 gün süre verilmiştir.

... geçici kabul komisyonunun 22.01.2007 tarihli tutanağından tali işlerin tamamen bitirilmesi için ... devam edildiği, zeyilname ile inşaat bitiş tarihinin 14.12.2006 gününe uzatıldığı, doğal afetlerdeki ... ait inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi ya da kesin kabulüne ... sonra davalı vekilinin karar düzeltme istemi kabul edilerek yukarıda belirtilen gerekçelerle bozulmuştur ...

Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihi ile başlar.” hükmü yer almaktadır. ... Garanti süresinin 24 ay, teminat süresinin 12 ay belirlendiği durumda teminat süresinin geçici kabul itibar tarihinden itibaren 12 ay olduğu.

…” denilmek suretiyle enerji müsaadesinin 28/08/2021 tarihine kadar ötelendiği, İşin geçici kabul tarihi sonrasında GDZ Elektrik Dağıtım AŞ.’nin 05/10/2021 tarihli ve 26-0403200-02-01 sayılı yazısında; “…