Somut olayda davacı tarafça iş tamamlanarak davalı iş sahibine geçici kabul tutanağı yapılarak teslim edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama ile ilgili ihtirazi kaydı da bulunmadığından uyarlama istemesi mümkün değildir.
geçici kabul tutanağı - Arama Sonuçları
… Devamı
Somut olayda geçici kabul 18.08.2009 tarihinde 03.07.2009 itibar tarihi ile kabul edilerek yapılmış olup, iş sahibinin geçici kabul tutanağında cezai şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair bir beyanı bulunmamaktadır. ... cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası
“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. ... Geçici hakedişin geçici kabul tutanağındaki geçici kabul itibar tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmiş olması, işin zamanında bitirilmediği yönünde kesin bir kanıt değildir. ... geçici hakediş , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı
Bu çerçevede, yapım işlerinde işin tesliminin Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı ile belgelendirileceği anlaşılmaktadır. ... Dolayısıyla işin bitim tarihi Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında kayıt altına alınan geçici kabul itibar tarihidir. ... Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , işin bitim tarihi
Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “… ... Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , geçici kabule engel durum
Özellikle geçici kabul tutanağına konulmayan bir ihtirazi kayıt (çekince), idarenin cezai şart isteme hakkını tamamen ortadan kaldırabilir. ... İdare, kendi oluşturduğu komisyon marifetiyle işin tamamlandığını tespit etmiş ve geçici kabul tutanağını düzenlemiştir.
Hukuki ihtilaflara yol açmamak adına geçici kabul tutanağında geçici kabul itibar tarihinin işin fiili bitim tarihi olarak belirlenmiş olması önemlidir. ... Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , işin bitim tarihi
… c) Kabul komisyonu işi kabule uygun gördüğü takdirde, geçici kabul tutanağı düzenlenir ve bu tutanağı komisyon üyeleri ile birlikte yüklenici veya vekili de imzalar. ... … (7) Geçici kabul tutanağı, ihale makamı veya yetkilendirdiği kişilerce onaylandıktan sonra geçerli olur.
Bu durumda, Geçici Kabul Komisyon Tutanağında yer alan geçici kabul itibar tarihinin 06.05.2013 olarak kabul edilmesi mümkün değildir.
...Kabul Komisyonu oluşturulduğu, Geçici Kabul Komisyonu’nun 08/06/2021-10/06/2021 tarihleri arasında yaptığı çalışmalar sonrasında 18/06/2021 tarihinde düzenlenen Geçici Kabul Tutanağı’nda; inşaat ve mekanik tesisat işlerinde belirlenen eksikliklerin yanı sıra elektrik tesisatı işlerinde 26 maddelik eksiklik tespit edildiği, eksiklik listesinin...