Teminat süresi 24 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihi ile başlar. Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin; “Teminat süresi” başlıklı 42 nci maddesinde; “(
geçici kabul tuanağinda itibar tarihi hangisidir - Arama Sonuçları
Teminat süresine ilişkin 20 inci maddesinde “Teminat süresi 18 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.” Aynı sözleşmenin işin tasfiyesine ilişkin 27 nci maddesinde de, tasfiyeye ilişkin Yapım...
...işlerin üçüncü kişiye toplam 642.987,65 TL’ye ikmâl ettirildiğini, ayrıca geçici kabul tarihi ile eksikliklerin giderilmesi için geçen 155 günlük süre üzerinden sözleşmede...
Kesin metraj ve hesaplar, geçici kabul tarihinden itibaren en çok altı ay içinde hazırlanıp idareye teslim edilmelidir.
...değerlendirmesi; 1- Yüklenici tarafından Yüksek Fen Kurulu’na yapılan başvuru sonrasında alınan karara istinaden geçici kabul itibar tarihinin düzeltildiği, 15 nolu hakedişten sehven kesilen 7 günlük gecikme cezasının tutarı olan 17.360...
İhale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici kabul” başlıklı 41 inci maddesinin beşinci ve yedinci fıkralarında da; “(
... tutanağının 14.12.2006 tarihinden itibaren kabulünün tavsiye edilerek, ilgili ... edildiği, zeyilname ile inşaat bitiş tarihinin 14.12.2006 gününe uzatıldığı, doğal ... süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi ... vekilinin karar düzeltme istemi kabul edilerek yukarıda belirtilen gerekçelerle ...
...edilmemiş gibi gecikme cezasının başlangıcı olarak bu tarihin dikkate alınması doğru olmadığı gibi, işin geçici kabulünün yapıldığı, bir takım eksik ve kusurlu işlerin... ... ...giderilebilir.” hükmüne göre, geçici kabul eksiklileri için bir süre verilmesi ve bu sürenin sonunda eksiklikler giderilmemişse, sürenin bitiminden itibaren ceza uygulanması...
Sözleşmenin geçici kabule dair 14. ... ...039;nun mahkemeye gönderdiği cevabi yazıda, Ekim 2000 tarihinden itibaren doğalgaz arzının sağlandığı bildirilmiştir...
Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere, 06.10.2011 tarihinde yapılmıştır.