Kesin metraj ve hesaplar, geçici kabul tarihinden itibaren en çok altı ay içinde hazırlanıp idareye teslim edilmelidir.

...hale geldiğinden, davalı idarece iş teslim edilmemiş gibi gecikme cezasının başlangıcı olarak bu tarihin dikkate alınması doğru olmadığı gibi, işin geçici kabulünün yapıldığı, bir takım eksik ve kusurlu işlerin belirlendiği anlaşılmasına rağmen bu... ... ...eksiklikler yüklenici nam ve hesabına giderilebilir.” hükmüne göre, geçici kabul eksiklileri için bir süre verilmesi ve bu sürenin sonunda eksiklikler giderilmemişse, sürenin bitiminden itibaren ceza uygulanması gerekmektedir.