...yükümlülükten önemli ölçüde farklılık arz ettiğinden... ...olacağı gerekçesiyle davanın kabulü ile sözleşmenin 14... ...vekilinin istinaf talebinin kabulü ile İlk Derece Mahkemesi... ...Davacı vekili; müvekkili ile davalı arasında 29.04... ...olduğunu ileri sürerek taraflar arasındaki sözleşmenin 14... ...tamamlayıcısı olan ahde vefa ilkesini (pacta sund servanda...

...yüklenici firmanın Üniversiteden geçici kabul talep etmesi... ...kısımları incelendiğinde; kesin bir yangın çıkış... kabul ile ilgili inceleme yazısı yazmıştır. ...tarafından işin geçici kabule hazır olduğu şeklinde... ...kabulün yapıldığı tarih) arasındaki gecikme cezasının... ...tamamlayamamış ve 26.09.2018 tarihi ile 15.11.2018 tarihleri arasında...

...bir durumun bulunmadığı ileri sürülerek düzeltilmesi... ...yüklenicinin eksik imalatı yaparak geçici kabule hazır hale... ...ihale konusu işi geçici kabule hazır hale getirmek... ...mayacak günler , Geçici kabul , havanın fen noktasından... ...Aralık-1 Nisan tarihleri arasındaki 119 gündür....

...16.11.2018 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ...eksik olduğunun İdaresince fark edildiği, 13.05.2019... ...incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on... ...Bildirimindeki teknik personel kabul edilmiş sayılır....

...düzetilmeyeceği hususunda yüklenici ile idare arasında oluşan... ...fıkrasının (a) bendinde yer alan “Geçici hakediş raporları yüklenicinin... ...esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her... ...endeks farkından dolayı fiyat farkı ödemesinin güncellenmesi...

...işlemler sebebiyle ihale tarihi ile sözleşme imzalanması... ..., İdarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...sözleşme imzalanma tarihi arasındaki sürenin uzaması...