fiyat farkı verilen işler - Arama Sonuçları

Sayıştay denetimlerinin ilgili mali yılı kapsaması ve önceki dönemler hakkında kamu zararı hesabı.

Sayıştay denetimlerinin ilgili mali yılı kapsaması ve önceki dönemler hakkında kamu zararı hesabı.

  • 22/04/2024

...idareye ulaşana kadar geçen sürede diğer tüm işler bitmiş olsa dahi 2 peronun yapımının... ...peronların inşa edileceği tabii zemin arasındaki kot farkından dolayı (ray üst kotu) istinat duvarı... ...dolayısıyla verilebilecek süre uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği, işin 06... ...2017 tarihli Komisyonun Süre Uzatım Kararı ile verilen 63 günlük süre uzatımının verilmesinde...
… Devamı
4735 sayılı Kanun’a Göre Yapılan Sözleşmelerde Sözleşmelerin Uyarlanması

4735 sayılı Kanun’a Göre Yapılan Sözleşmelerde Sözleşmelerin Uyarlanması

...bedelli işlerde uygulanması mümkün olup, birim fiyatlı sözleşmenin TBK'nın 480/II maddesine... ...değerlendirilmesi Yukarıda gerekçelerine yer verilen Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 15.2... ...belirtilerek yükleniciye asgari ücret fiyat farkı ödenmesi gerektiğine karar verilmiştir... ...mukaveleyi fesheyler.” hükmü sadece götürü bedel işler için getirilmiş bir uyarlama mekanizması...
… Devamı
Sözleşmeden önceki tarihe ödenek konulması.

Sözleşmeden önceki tarihe ödenek konulması.

  • 07/04/2024

...her iş programının yükleniciye fazladan fiyat farkı verilmesine sebep olacağı, bu şekilde... ...kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin... ...bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. ...ödeneklerin revize iş programında sabit tutulduğu ve fiyat farkı hesabında mağdur edildikleri, Yönündedir...
… Devamı
Haklı olarak feshedilen sözleşme neticesinde idarece istenilecek menfi zarar.

Haklı olarak feshedilen sözleşme neticesinde idarece istenilecek menfi zarar.

  • 18/05/2024

...düşük fiyatı veren teklif sahibinin verdiği fiyat arasındaki fark ile bu farka ikinci ihalenin... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir... ...varsa ek kesin teminatların tutarı oranındaki farkın yükleniciden tahsil edileceği hükmü... ...ihalede fesih tarihi itibariyle yapılmayan işlerin oranını sözleşmesi feshedilen davalı...
… Devamı
İhalelere ilişkin mahkeme ve KİK kararlarının yerine getirilmemesi, farklı şekilde uygulanması.

İhalelere ilişkin mahkeme ve KİK kararlarının yerine getirilmemesi, farklı şekilde uygulanması.

  • 03/05/2024

...farklılıklarından dolayı (Pn: 1,3538) 2.667.791,33 TL fiyat farkı çıkmakta ve toplamda 4.453.118,33 TL... … Kurul tarafından verilen bütün kararlar, karar tarihini izleyen... ...Yönetmeliği ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır. ...yeniden yapılan ihalenin önceki ihaleye göre fiyatının daha uygun olduğu”na dayanıldığı...
… Devamı
İşin kullanılmasına ve işletilmesine engel teşkil eden eksiklikler varsa geçici kabul yapılmaz.

İşin kullanılmasına ve işletilmesine engel teşkil eden eksiklikler varsa geçici kabul yapılmaz.

  • 27/03/2024

4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...yüklenicinin iş artışı, süre uzatımı ve fiyat farkı taleplerinin olumsuz değerlendirildiği... ...gün olduğu, işin yürütülmesi sırasında verilen toplam 596 gün (240+119+177+60) süre... ...idareye verilmeli, ilk proje ile aradaki mesafe farkı bulunarak kablo, kazı, kum, tuğla imalatlarının...
… Devamı
Kamu İhale Sözleşmelerinin Feshi, Sebep ve Sonuçları

Kamu İhale Sözleşmelerinin Feshi, Sebep ve Sonuçları

...kurum ve kuruluşlarının mal, hizmet ve yapım işlerine yönelik ihaleleri, 4734 sayılı Kamu... ...bedeli ile önceki sözleşme bedeli arasındaki farkı, menfi zarar olarak yükleniciden tazmin... ...hükümleri, 4735 sayılı Kanunda özel bir düzenleme (fiyat farkı dışında) olmaması nedeniyle, bazı... ...için değil, sadece Kanunun 20/a maddesine göre verilen ihtar süresi kadar (en az 10 gün) kesilecektir...
… Devamı