...tebliğdeki engelli çalıştırılması zorunlu olan işlerde engeliler için ayrı bir maliyet hesabı... ...tutarın … TL olduğu, bu iki tutar arasındaki farkın kamu zararı olduğu belirtilmektedir... ...olduğu, ikisi de yaklaşık maliyetin altında verilen tekliflerin aşırı düşük teklif sorgulaması... ...etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak...

...ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması ile ilgili olarak idaresi... Fiyat farkı hesaplanacaktır. ...tarihten itibaren on beş gün içinde, idarece verilen örneklere, sözleşmedeki ödeme şartlarına... ...yönündedir, İdarenin görüş ve değerlendirmesi; Hakedişlerin geç ödenmesi halinde, yüklenicinin...

...Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenmesi ve güncellenen... ...i Yardımcısı Sayın …’in … tarihinde İçişleri Bakanı onayıyla …Belediye Başkan V. ...ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde... Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; …

...farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı... Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı... ...teminatların; …b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz... ...değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında...

Fiyat farkı ödemesi ve hesaplaması şartları başlıklı 14. 14.2 Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. 14.2 Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır.'... CEVAP Davalı vekili, davacı tarafından verilen hizmetin personel çalıştırmasına dayalı...

... başlandığını, davalı idareden kaynaklanan ve müvekkiline verilen 218 gün süre uzatımı neticesinde 10.01 ... müvekkiline cezai kesintiler sebebi ile ödenmeyen hakedişlerin ve idareden olan sair alacakların (KDV tevkifat kesintisi ve fiyat farkı) tespiti ile şimdilik 10.000,00 TL’sinin hakediş ...

...Üniversitesi (Aktaş Köyü)” gerekçesiyle hakedişlerle Aralık 2021 öncesi ödemesi yapılan... Fiyat farkı hesaplanacaktır. ...düzenlendiği, düzenlenen iş programına göre fiyat farkı ödemeleri yapılırken, çeşitli nedenlerle... Fiyat farkı hesaplanacaktır. ...bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar.