Söz konusu işe ait sözleşmenin, Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları başlıklı 18. ...2013 tarihli (15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında) ilçenin belirli bölgelerinde inşaat faaliyetlerini tamamen durduran, yakınında turistik tesis veya konut yerleşimi bulunan...

... tesliminin 12/04/2019 tarihinde yapıldığı, ihale sınırı içerisinde eski sağlık ocağının faaliyet göstermesi ve yıkılamamasından dolayı vaziyet planına göre yapılması gereken istinat ... şartıyla bu esaslara göre fiyat farkı verilebileceğinin öngörüldüğü, anlaşmazlık konusu işe ait sözleşme ve idari şartnamede fiyat farkı verilmesinin öngörülmemesi nedeniyle fiyat ...

Genel anlamı ile tam yargı davaları, idarenin faaliyetlerinden ötürü, hakları zarara uğrayanlar tarafından idare aleyhine açılan tazminat davalarıdır. ...ödenmesine karar verilmesi talep ettiği, Mahkeme’nin 25/12/2018 tarihli ara kararıyla dava konusu zararların kalem kalem açıklanmasının istenildiği, davacının 14/01/2019 tarihli...

...anılan isteklinin ihale tarihi itibariyle vadesi geçmiş vergi ve SGK borcu bulunduğu, söz konusu istekliden ihale tarihi itibariyle vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair belgelerin... ...üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüze ve ihale...

maddesi gereğince ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. ...başka bir işten elde ettiği ya da elde etmekten kasten kaçındığı kazanç miktarı konusunda hakkaniyete uygun gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp bozmadan önceki...

Söz konusu inşaatta muhtelif tarihlerde yapılan denetimlerde çalışmaların yetersiz olması, şantiyede yeterli sayıda ve düzeyde personel, malzeme, araç ve gereç bulundurulmaması ve en son 20.03.2007 tarihinde yapılan tetkik ve incelemede ise şantiyede faaliyet gösteren personel, araç ve gereç bulundurulmaması...

maddesi gereğince ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. ...başka bir işten elde ettiği ya da elde etmekten kasten kaçındığı kazanç miktarı konusunda hakkaniyete uygun gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp bozmadan önceki...