039;nın sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması sebebiyle davacı şirketin 4734 Sayılı Kanun'un 59.

ile Sayıştay Savcısının sözlü açıklamalarının dinlenmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ Maddi Olay “.. ...imalatından vazgeçilerek prefabrik imalata geçilmesi nedeniyle projelerde yapılan değişiklik sebebiyle, ..

...İhale İşlem dosyası ön mali kontrol sürecindeyken teklif geçerlilik süresinin dolması sebebiyle ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifi sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı... tarafından itirazen şikayet başvurusu yapıldığı, anılan başvurunun incelenmesi sonucunda Kurul tarafından 06.12.2023 tarih ve 2023/UH.I-1494 sayılı karar ile...

...sözleşmenin feshedildiği, kesin teminatın ise mevzuata aykırı olarak güncellenmeden gelir kaydı sebebiyle toplam … TL kamu zararı hesaplanmış, bu tutardan 21 no.lu hakedişin (yükleniciye... (Sorumlu tarafından öne sürülen herhangi bir itiraz bulunmasa da) Konunun esas yönünden incelenmesinde; …

Buna göre mülkiyet hakkına sınırlama getiren düzenlemelerin kanunla yapılması, Anayasa’da öngörülen sınırlama sebebine uygun olması ve ölçülü olması gerekir. maddesi yönünden incelenmemiştir.

...ezarlıkta Duvar ve Tel Çit Yapılması” işinde; geçici hakedişlerin geç ödenmesi sebebi ile verilen süre uzatımlarına istinaden hazırlanan revize iş programı hususund...

Dosyanın incelenmesinden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. ...almayarak inşaatın mühürlenmesine ve inşaatın tamamının bir (1) ay süreyle durdurulmasına sebebiyet verdiği, devam eden süreçte işin, iş programına uygun ilerlemesi hususunda sorunlar... sayılı işlemi yönünden davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiştir.

...yapılmasına rağmen kamulaştırma maliyetlerinin ve sulama sahası imar planı problemleri sebebiyle şântiye tesisleri fiilen kurulmadığını, fiili olarak hiçbir imalat yapılmadığını...

TL tutarında kamu zararına sebebiyet verildiği iddialarıyla ilgili olarak dosyada mevcut bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir.