...sayılardan uygun olan birinin veya birkaçının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği ifade edilmektedir. ...aşamasında ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksin kullanılmamasından kaynaklı eksik ya da fazla fiyat farkının ortaya çıkabileceği, bu haliyle iddia konusu hususa yönelik...

...Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının süre uzatım için başvurduğunu ifade etmesinin mahkemeyi en başından beri yanıltmayı amaçlayan gerçeğe aykırı bir... ...verildiğini ve de hazırladığı raporda şerh koyduğu tüm şartların davacı şirket tarafından eksiksiz yapıldığını, bunun yanında sözleşmenin döviz kurundan %15 etkilendiğinin...

...maddesinde yer alan Mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli yazılır. ifadesiyle gerekçeli karar, zorunlu hale getirilmiş bir yargılama kuralıdır. ...maddesinde; “Danışmanlık hizmetlerinde; tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, hatalı yaklaşık maliyet tespiti, işlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak...

...uygulama projeleri ve özel teknik şartnamede “taşıyıcılı / taşıyıcısız” olarak ifade edildiği, sözleşmenin 8.2.1 maddesinde belirtilen öncelik sıralamasına göre özel... ...uygulama projeleri ile bunlara dayalı olan mahal listelerinin, varsa teknik şartnamenin eksiksiz bir şekilde ve birbirleri ile uyumlu olarak hazırlanmasının mevzuatın gereği...

...gereğince belirlenmesi istenen fiyatlardan daha düşük olduğundan yükleniciye KDV dahil … TL eksik ödeme yapıldığını, yani kamu zararından söz etmenin mümkün olmadığını arz ederek... ...dokümanların yargılamanın iadesini gerektiren nitelikte görülmesi halinde, bu yolda işlem ifasını teminen dosyanın Dairesine gönderilmesine karar verilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir...

...hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı belirtilerek, işlem yapılabilmesi için dosyanın eksiksiz olarak hazırlanıp tekrar gönderilmesi istenilmiş, evrakların hazırlanarak Tokat... ...önünde bulundurularak azami otuz günlük süre kırkbeş güne çıkarılmaktadır. ifadelerine yer verilmiştir.

...onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi, …ifade eder.” şeklinde tanımlanmış olup, sundurma imalatı ile ilgili uygulama projesinin... III - İNCELEME İdaresinin talep yazılarında eksik olan bir kısım bilgi ve belgelerin gönderilmesi 16.01.2017 tarih ve 127 sayılı yazımız ile istenilmiştir.

...işin yapılacağı mevsim şartlarını öngörerek ihale sözleşmesini imzaladığı, işin ifasını taahhüdüne uygun olarak yerine getirmediği, uyuşmazlık konusu olayda mücbir sebep... ...2010 tarihinde yüklenici firmaya tebliğ edildiği, ihtarlı süre sonunda yüklenicinin eksik imalatı yaparak geçici kabule hazır hale getirmediğinin tespit edilmesi üzerine...

...bedeline dahil olup olmadığı hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık çıktığı ifade edilerek, konu hakkında Kurulumuz görüşünün bildirilmesi istenilmektedir. III – İNCELEME Görüş talep edilen konular hakkında ihtiyaç duyulan eksik bilgi ve belgeler idaresinin 23.02.2017 tarih ve 51677942-807.04-E.32383 sayılı yazısı...