ek o 6 - Arama Sonuçları

Sözleşmenin uygulanması sırasında teknik şartnamenin rekabet şartlarını kısıtlayıcı hükümleri dikkate alınır mı?

Sözleşmenin uygulanması sırasında teknik şartnamenin rekabet şartlarını kısıtlayıcı hükümleri dikkate alınır mı?

...değerlendirmeler dikkate alınarak anlaşmazlık konuları incelenecek olursa; İdaresi yazısı ekinde gönderilen bilgi ve belgeler ile ihale dokümanı olduğu ifade edilen CD incelendiğinde; Anlaşmazlık konusu aktif cihazların projesinde ve... ... ... göre toplam PoE gücü 24 port anahtar için en az 15,4*24=369,6 W, 48 port anahtar için ise en az 15,4*48=739,2 W olması gerektiği, (TEL ... çeliştiği, ancak farklı üreticilerden temin edilmesinin mümkün olduğu, Görülmektedir.
Devamı
4735 Sayılı Kanun’a Göre Mücbir Sebep Halleri

4735 Sayılı Kanun’a Göre Mücbir Sebep Halleri

...hale gelen bina sayısı, zarar gören yapı ve tesislerin genel hayata etki derecesi, mahallin ekonomik ve sosyal özellikleri, zararın kamu oyundaki tepkisi, normal hayat düzenindeki aksamalar ve benzeri hususlar göz önünde tutulmak... ... Genel Hayata etkililik kararı” başlıklı 6’ncı maddesi şu şekildedir: “Meydana gelen veya gelmesi muhtemel olan afetlerin genel hayata etkili olup olmadığına, bu Yönetmelikte belirtilen ölçü ve esaslara dayanarak...
Devamı
İmalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları nedeniyle süre uzatımı ve sözleşmenin tasfiyesi.

İmalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları nedeniyle süre uzatımı ve sözleşmenin tasfiyesi.

... Bilirkişi Raporuyla, İşin, 29/06/2018 tarihi itibarıyla %66 oranında tamamlandığının tespit edildiği, 02/07/2018 ... 20/11/2018 tarihli dilekçesiyle işin geçici kabule hazır olduğunu belirtmesi üzerine 19-21 Aralık 2018 tarihleri arasında yerinde ... yapılan Geçici Kabul çalışmaları kapsamında tespit edilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için davacı şirkete Yapım ...
Devamı
İnşaatta çıkan yangın nedeniyle süre uzatımı.

İnşaatta çıkan yangın nedeniyle süre uzatımı.

- 26.11.2018 tarihinde müşavir firma tarafından işin geçici kabule hazır olduğu şeklinde olur cevabı verilmiş, ancak bununla birlikte yangından dolayı eksikler de sıralanmıştır. ... 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda (TBK) cezai şart “ceza koşulu” olarak 179 uncu ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.
Devamı
Değişen mevzuat hükmü karşısında yaşanan belirsizlikler nedeniyle, yapılan ödemenin kamu zararı olarak değerlendirilemeyeceği.

Değişen mevzuat hükmü karşısında yaşanan belirsizlikler nedeniyle, yapılan ödemenin kamu zararı olarak değerlendirilemeyeceği.

… imzalı olarak … Belediye Başkanlığı’na yazılan …tarihli Yazıda; 5393 sayılı Kanun Ek Madde 2 gereği … Kampüsünde temiz suyun kendi imkânları ile sağlandığı için, kanalizasyon ve su tesisleri katılım payının 3. ... ...sayılı İlamın 1’inci maddesi ile verilen … TL tutarındaki tazmin hükmünün 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55’inci maddesi gereğince KALDIRILMASINA, oybirliğiyle, karar verildi.
Devamı
Belediye tarafından işletilen kum ocağında satışı gerçekleştirilen kum ve çakıl karşılığı hiçbir gelir elde edilmemesi ve bundan belediye başkanının sorumluluğu.

Belediye tarafından işletilen kum ocağında satışı gerçekleştirilen kum ve çakıl karşılığı hiçbir gelir elde edilmemesi ve bundan belediye başkanının sorumluluğu.

...ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumlu olduğu belirtilmiş, aynı Kanun’un 60’inci maddesinin (f) bendinde ise, ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek... ... -TL tutarındaki miktar kamu zararı olarak kabul edilmiş ise de; tespit olunan bu miktarda hatalı olduğu, dosyada ek olarak sunulan peşin satış kantar fişleri dayanak gösterilerek ...
Devamı
İmalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle verilen süre uzatımlarında sürenin başlangıcı.

İmalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle verilen süre uzatımlarında sürenin başlangıcı.

...tutanaklarla yüklenicinin şantiye alanını terk ettiği yönünde yapılan tespitler üzerine, verilen ek süreye göre işin bitim tarihi olduğu kabulüyle, 09/07/2019 tarihine kadar işin bitirilmediği gerekçesiyle 23/08/2019 tarihinde... ... ...sözleşmelerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü...
Devamı
YİGŞ’ne aykırı olarak verilen süre uzatımı ve revize iş programında imzası olmayan yapım denetim görevlisi fiyat farkından doğan kamu zararından sorumlu değildir.

YİGŞ’ne aykırı olarak verilen süre uzatımı ve revize iş programında imzası olmayan yapım denetim görevlisi fiyat farkından doğan kamu zararından sorumlu değildir.

İl müdürlüğü ÇED Şube Müdürlüğünün tutmuş olduğu 21.08.2013 tarihli tutanak(Ek-3) mücbir sebep yönü ile birlikte incelenip değerlendirildiğinde; Öncelikle, işin başlangıcında bu işin kontrollüğünün ... ... ...kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait sürenin en az gecikilen süre kadar uzatılacağı, 6.
Devamı
Yeni iş kaleminin yapımı sırasında puantajla analiz tespiti.

Yeni iş kaleminin yapımı sırasında puantajla analiz tespiti.

İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin, “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinde; “( ... (6) İdare istediği taktirde; bir işte, sözleşmeye esas proje içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca bir yükleniciye yaptırılması mümkün olan bir işi...
Devamı