Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere 70 gün içinde tahakkuka bağlanır.

...olduğunu, müteahhite bir ödeme yapılmadığından, söz konusu gecikme cezasının düzenlenen hakedişlerden kesilemediğini, bu nedenle tahsilat için hukuki yollara başvurulduğunu ve... Temyiz dilekçelerine ekli belgelerde, 17.11.2016-26.03.2019 tarihleri arasını kapsayan … TL’lik gecikme cezasının tahsili için … 2. Enerji Elektrik Üretim San.

...düzenlenmiş olduğu, 23/11/2020 tarihinde 1 inci, 29/01/2021 tarihinde ikinci hakedişin ödendiği, anlaşmazlığın ise işin yapılacağı bölgede ilgili belediyesinin imar uygulamasına bağlı olarak ruhsat alınamaması sebebiyle durdurulmasına binaen ve Covit19 salgını kapsamında verilen ek süreler sebebiyle yüklenicinin fiyat farkı hesaplanmasını talep...

tesisi için İdarenin ödediği hakediş bedelleri üzerinden hesaplama yapılması gerekmektedir. “sadece Temmuz 2018 hakedişini Gerçekleştirme Görevlisi …’ın izinde olması sebebiyle vekaleten görevlendirildiği dönemde imzaladığını” öne sürerek sorumluluğuna itiraz etmiştir.

... almadığı, birim fiyat esası üzerinden ihale edilmiş olan işin geçici kabul öncesinde ödenen hakedişlerde ise ilam konusu kalemlerdeki eksikliklere rağmen bunların tam olarak bedelinin (fiyatının ... belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması/iş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması” açıkça kamu zararı olarak sayılmaktadır ...

...işin süresinin bitiminden sonra 5 geçici hakediş düzenlendiği, Yüklenicinin işin geçici kabulünün yapılması için 05/04/2021 tarihinde başvuru yaptığı, aynı tarihli Geçici Kabul Ön İnceleme Tutanağı ile işin inşaat, mekanik, elektrik ve peyzaj imalatlarının tamamlandığının tespit edilerek geçici kabul komisyonunun enerji temin edildikten...

...2021 tarihine kadar yapılan imalâtlar için düzenlenen 2 numaralı hakediş tutarının 390.679.54 TL olduğu, verilen süre uzatımı ile işin bitim tarihinin 23/10/2021 olarak belirlendiği, proje değişikliğine binaen süre uzatımı verilmesiyle revize edilen iş programında ödeneklerin belirlenmesi hususunda taraflar arasında anlaşmazlık oluştuğu...

... sayılı dosyası üzerinden yapılan tespitte tamamlanan kısım için müvekkilinin 235.114,91 TL hakediş alacağı bulunduğunun belirlendiğini, yeniden yapılan ihalede muhtemelen ek talepler olduğundan ... iddianın da asılsız olduğunu, süre uzatım taleplerinin karşılanmadığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

D.İş sayılı dosya üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı, ancak işin gerçekleşme oranının %85-90 ... tarihleri arasında yerinde yapılan Geçici Kabul çalışmaları kapsamında tespit edilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi' ...