...Birim fiyat üzerinden indirim yapılmak veya teklif birim fiyat almak suretiyle gerçekleştirilen işler için düzenlenen Yeşil Defter (Ek-4), denetim mühendisi tarafından her hakediş için bir önceki yeşil defterdeki miktarlar da göz önünde tutularak yüklenici ile birlikte düzenlenir...

tarafından gerçekleştirilen Antalya Şubesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı yapım işi ihalesi kapsamında davacı şirket ile 12/04/2016 tarihinde 720 gün süreli sözleşme imzalanmıştır. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tekrar 45 takvim günü cezalı ilave süre verilerek işin bitim tarihi 04/01/2019 olarak belirlenmiştir.

K:… sayılı kararda; ihale uhdesinde kalan ve sözleşme imzalanan davacı şirket tarafından 13/03/2019 tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulduğu, Ankara Valiliği'nin … tarih ve E… sayılı Olur'u ile 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4.

Bölge Müdürlüğü tarafından Ankara Cumhuriyet Vergi Dairesine sunulan 02/01/2014 tarihli dilekçeye cevaben ilgili kurum tarafından ... Beypazarı/ANKARA şubesi tarafından düzenlenen 21/12/2012 tarih ve 7000153141 nolu 140.000,00TL bedelli kesin teminat mektubunun; ...

(Yüksek Fen Kurulunun 2017/4313 sayılı görüşü) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmede yapımından vazgeçilen imalat bedellerinin kesintilerinin, idaresince hazırlanan yaklaşık maliyet ve/veya ilerleme yüzdeleri (pursantaj oranları) baz alınarak yapılamayacağı.

(Sayıştay Temyiz Kurulunun 20.04.2022 tarih ve 51624 sayılı kararı) Kesin teminatın güncellenmeden gelir kaydedilmesinin kamu zararı oluşturduğu ve bundan ihaleyi gerçekleştiren birimin harcama yetkilisinin sorumlu olduğu. Bu nedenle 304 sayılı Ek İlamın 2(A) madde hükmünün esas yönünden isabetli olduğu görülmüştür.

Anılan ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa dayanılarak çıkartılan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve aynı zamanda sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinde aynen: “(

Teklif sahibi olan Acar Beton Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklif fiyatının uygun görülerek, aynı Kanun’un 42. Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İsteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeler” başlıklı 17’nci maddesinde  “17.1.

Bireylerin hak ve özgürlüklerinin somut koşulların gerektirdiğinden daha fazla sınırlandırılması kamu otoritelerine tanınan yetkinin aşılması anlamına geleceğinden hukuk devletiyle bağdaşmaz (AYM, E.2013/95, K.2014/176, 13/11/2014).