...sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır... ...na göre 21/01/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...inşaatına başlanamadığı, meydana gelen gecikmelerin işe etkisi oranında Yüklenicinin... ...talebi; Yüklenicinin 09/01/2022 tarihli dilekçesinde özetle; İnşaat sahası...

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ 58 sayılı ilamın 1 inci maddesi ile; .. ... 19.12.2016 tarih ve 3691 sayılı dilekçesinde; hava şartlarından dolayı... ...belirlenen süresinde bitirilmemesine rağmen gecikme cezası uygulanmadığı için... ...sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.

...yatırılmadığı, davalının temyiz dilekçesinin Davacı davasında davalının... ...41-(5-b) maddesine göre 91 günlük gecikme için 20.657,00 TL cezai şart... ...göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli... ...bağlandığını belirterek 20.657,00 cezai şart ile birlikte toplam 276.717,00 TL'...

Dava dilekçesinde, yüklenicinin Kanun'un 25. Belirtilen düzenlemeler Kanun'un 20. ...yükleniciye verilecek ek süre içerisinde gecikme cezası ödeme şartıyla taahhüdünü...

...uzatımının yersiz olduğu gerekçesiyle gecikme cezasına bağlı kamu zararı... ile ... ...sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezasının uygulanacağı belirtildikten... ile İnşaatın diğer Yapı Denetim Görevlileri ... karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, ..

...vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i... ...muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli ve gecikme zammı, faiz... tarafından verilen dilekçede, 23. 'ya 2013 yılı için verilen ...

...programında yeniden düzeltilip düzeltilemeyeceği hususunda Kurulumuz görüşü... ...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre... ...sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır... ...talebi; Yüklenicinin 10/03/2022 tarihli dilekçesi ile idarenin başvuru yazısında...

...buna rağmen sözleşmenin öngördüğü gecikme cezasının uygulanmaması neticesinde... ...sözleşme bedelinin %0,01 oranında) gecikme cezasının kesilmemesi sonucu kamu zararına... Temyiz ve karar düzeltme dilekçelerinde sorumlular tarafından... ...sayılı] Kararının 1’inci maddesi ile tasdik edilmiştir.

...bulunmadığını, cezalı çalışılan süre için gecikme cezası uygulandığını savunarak... ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en... ile 37. ...karşı verdiği 07.08.2018 tarihli dilekçesinde işin geçici kabule hazır...