cezalı süreden sonra mal teslimi - Sayfa 22

cezalı süreden sonra mal teslimi - Arama Sonuçları

Tamamlayıcı imalatlar sözleşme bedeline dahildir.

28/03/2024

...Bölgelerinin tamamlanması İşi” nde; bunker imalatlarının donatılı olarak yapılmasının... ...değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra anlaşmazlık konusunun inceleme... ...maddesinde; “Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup...

~~cezalı~~ ~~süreden~~

… Devamı

Süre uzatım sebepleri bulunan fakat işi bitiremediğinden hareketle sözleşmesi feshedilen yükleniciye yaptırım uygulanması mümkün müdür?

05/05/2024

...ile sözleşmenin devrini istediği, cezalı çalışılarak da olsa bu işin... ...aykırı olduğu, ikinci hakedişten sonra yaptıkları imalatların ödemelerinin... ...kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklanmalarına ilişkin 28/03/2012 tarih... ...imzalanmış ve 10/01/2011 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

~~süreden~~

… Devamı

Proje değişikliği için idarenin onayı gerektiğinden, idarece verilen süre uzatımı sonucu fiyat farkı hesaplanmalıdır.

27/03/2024

...na göre 03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra talep konusu ile sınırlı olmak... ...değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini...

~~cezalı~~ ~~süreden~~

… Devamı

Teknik şartnamede yazılı imalatlar sözleşme bedeline dahildir.

23/03/2024

...Müdürlüğü tarafından ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...görüş ve talepleri belirtildikten sonra, konunun inceleme ve değerlendirmesine... ...ısı merkezinde yapılan bir kısım imalatların sözleşme bedeline dahil...

~~cezalı~~ ~~süreden~~

… Devamı

Yapım İşlerinde Süre Uzatımı: Hukuki Dayanakları, Uygulama Esasları ve Mücbir Sebeplerin Değerlendirilmesi

Yaka Danışmanlık
13/10/2025

...yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek... ...kaynaklanmamış olması: Olayın, yüklenicinin ihmali veya hatası sonucu meydana gelmemiş... ...belirtilmeli ve durum netlik kazandıktan sonra ayrı bir yazı ile süre uzatımı... Cezalı çalışma süresi, varsa süre...

~~süreden~~

… Devamı

Sözleşmede belirlenen iş bitim tarihinden önce feshedilen işlerde gecikme cezası.

26/03/2024

Daha sonra, Mahkeme’nin 2007/384 Esas 2009... ...bağlanmış ve 24.08.2005 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır... ...yeterli sayıda ve düzeyde personel, malzeme, araç ve gereç bulundurulmaması...

~~cezalı~~ ~~süreden~~

… Devamı

Asli unsur mahiyetinde olmayan, yardımcı girdiler için fiyat farkı katsayısı belirlenmesi

28/03/2024

...ettiği, iş süresi boyunca hem taşımalı yemek işinde kullanılacak araçlar... ...ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” ...zorunlu olduğu, b bendine göre ise bu süreden daha kısa süreli hizmet ihalelerinde...

~~cezalı~~ ~~teslimi~~

… Devamı

Zeminin sert olması nedeniyle palplanşların çakılabilmesi için önce foraj imalatı yapılıp bedelinin ödenmesi.

09/06/2024

...işlevlerini yerine getirecek şekilde teslimi için gerekli olan faaliyetlerin... ...kapsamında A3.4.2.011 poz nolu “palplanş imalatı yapılması” iş kalemine ilişkin... Bu bildirimi aldıktan sonra, Mühendis Alt Madde 3.5 (Mühendisin...

~~cezalı~~ ~~süreden~~

… Devamı

Yeni iş kaleminin yapımı sırasında puantajla analiz tespiti.

06/04/2024

...na göre 02.06.2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...talepleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine... ...iyileştirilmesi için öngörülen baret imalatının birim fiyatının tespitinde...

~~cezalı~~ ~~süreden~~

… Devamı

Birim fiyatlı işte iş kalemi analizinde yer alan imalatlar için pursantaj oranı belirlenerek ödeme yapılamaz.

19/05/2024

...sayılı Kurul Kararı’nda Anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinde... ...talepleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine... HINIS-TÜNEL-02:Bezirhane Tüneli Komple İmalatının Yapılması”, “

~~cezalı~~ ~~süreden~~

… Devamı

Hizmet alanlarımıza yönelik olarak, danışmanlık kısmında inceleme yapabilirsiniz.

Bilgiye ulaşmak, hele de teknolojinin bu kadar geliştiği bir zaman diliminde, çok kolay. Ancak, bilgi kirliliği yanlış adımlar atılmasına neden olduğu gibi, uzmanı olmayan kişilerin ürettiği bilgiler de bilgi kirliliğini artırmakta ve yanlış adımlar atılmasına neden olmaktadır.

O halde bilgiye ulaşmak değil, doğru bilgiye zamanında ulaşmak önemli.

Şirket olarak danışanlarımızın haklarını tam ve zamanında alabilmesi için yoğun gayret içerisindeyiz. Bu gayretimiz de neticelerini yıllardır göstermekte ve doğru bilgi sayesinde danışanlarımız kazançlı çıkmaktadır.

İhale mevzuatı, sözleşme yönetimi ve hakediş uygulamaları ile kamu mali yönetimi ve denetimi konularında kaybetmemek, isabetli adımları en doğru zamanlarda atmak ve güvende hissetmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yaka Yazılım Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Bilgi ve iletişim için…

Detaylı Arama

Aranacak

Türler

Sitede Arananlar

cezalı süreden sonra mal teslimi - Arama Sonuçları

Tamamlayıcı imalatlar sözleşme bedeline dahildir.

Süre uzatım sebepleri bulunan fakat işi bitiremediğinden hareketle sözleşmesi feshedilen yükleniciye yaptırım uygulanması mümkün müdür?

Proje değişikliği için idarenin onayı gerektiğinden, idarece verilen süre uzatımı sonucu fiyat farkı hesaplanmalıdır.

Teknik şartnamede yazılı imalatlar sözleşme bedeline dahildir.

Yapım İşlerinde Süre Uzatımı: Hukuki Dayanakları, Uygulama Esasları ve Mücbir Sebeplerin Değerlendirilmesi

Sözleşmede belirlenen iş bitim tarihinden önce feshedilen işlerde gecikme cezası.

Asli unsur mahiyetinde olmayan, yardımcı girdiler için fiyat farkı katsayısı belirlenmesi

Zeminin sert olması nedeniyle palplanşların çakılabilmesi için önce foraj imalatı yapılıp bedelinin ödenmesi.

Yeni iş kaleminin yapımı sırasında puantajla analiz tespiti.

Birim fiyatlı işte iş kalemi analizinde yer alan imalatlar için pursantaj oranı belirlenerek ödeme yapılamaz.

İletişim

0535 645 00 20

0535 645 00 20

Yaka Danışmanlık

Yaka Danışmanlık

Ümit Mah 2494/2 Sokak
No 10 - Çankaya - Ankara