...ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır” denilerek “ödenek... ... ...kaynaklanan nedenlerle gecikmiş olsa dahi usulüne uygun bir süre uzatım kararı verilmemiş ise aylık ödenek dilimleri... ... Dolayısıyla 2018 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül ... üzerinden fiyat farkı ödenmesi nedeniyle kamu zararına sebep olunmuştur ...

... yete konu ihalenin tarihi her ne kadar yılın ilk dört ayında yer almasa da, 2023 yılı vergi beyanname süresi Gelir İdaresi Başkanlığınca 05.05.2023 tarihine kadar uzatıldığından Tebliğ’in ... açısından 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 ve 2016 tarihli belgelerin de ...

...yürürlüğe giren 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun... ... ...işin bitirilmesi gereken (cezasız süre dâhil) 02/07/2018 tarihine kadar imalat girdilerinde beklenmeyen fiyat artışlarının... ... ...milletvekilleri tarafından 2018 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan kur artışları nedeniyle firmaların bu dönemde...

... incelenmesinden; İşyeri tesliminin 09/05/2018 tarihinde yapıldığı, sözleşmesine göre ... yükleniciye bildirildiği, Her ne kadar İdaresinin 23/10/2020 tarihli ve ...

... yüklenicinin sözleşme konusu işler nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna ... sayılan ödemelerden yapılan yasal vergi kesintilerinin kabul tarihine veya ... varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde kesin teminat ...

... yıllar itibariyle belirtilen ödenek dilimlerinin kendisine yılı sonu itibariyle ... programına, yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı, daha sonraki aylarda ... programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş ...

... yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre ... için SGK Başkanlığından ve Vergi Dairesi Başkanlığından ilişiksiz ... ... Bu itibarla, her ne kadar davacı tarafından ihale konusu ... ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre uzatımına hak kazandığı ...

...ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. ... ... sebebiyet verilebileceği ve bu durum nedeniyle YİGŞ’nin 29'uncu ... halinde en az gecikilen süre kadar süre uzatımı verilmesi gerektiği ...

...sayısı belirtilen kararı ile Vergi Kanunları ile Bazı Kanun... ... ... görüşünde; yüklenicinin talep tarihine kadar yaptığı işler incelendiğinde işe ... onaylı iş programına göre 01.08.2018 tarihi itibariyle toplam iş gerçekleşme ... durumunda oluşacak zararları nedeniyle mağduriyet oluşağı, 7161 ...