... sahibinin talep ettiği cezai şart ve menfi zararlar ile ilgili borçlu bulunmadığının tespiti, ihale masrafları ve iş bedelinin ... menfi zararların tahsili için yapılan ilâmsız icra takibine itirazın iptâli ve takibin devamı istemlerine ilişkindir ... ... Davalı-birleşen dosya davacısı cevap dilekçesi ve aşamalardaki savunmalarında iş bedeli ile ilgili talebine ... hakedilen iş bedeli düşülerek yapıldığından beyanları mahsup itirazı niteliğindedir.

...düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 355 ve devamı maddelerinde düzenlenen... ... ...açılmış, davacı-karşı davalı vekili 03.03.2014 tarihli dilekçesi ile talebini 647.020,20 TL'ye yükseltmiştir... ... bentte açıklanan nedenlerle davalı-karşı davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 2.

...nolu geçici hakedişin düzenlendiği, yüklenicinin 23/12/2021 tarihli dilekçesinde ödenmesi gereken tutarın işin %95’inin üzerinde olması gerektiğini belirterek itiraz ettiği anlaşılmaktadır.

... halleri resen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına ... sahibinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir. ... Yanlar arasında düzenlenen bu sözleşme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 470.

Sorumlu tarafından bu defa karar düzeltme dilekçesinde; hakedişte imzası bulunan ve İdarece görevlendirilmiş teknik ... konusu firmaya rücu edilmesi gerektiği belirtilerek sorumluluk itirazında bulunulmuştur. ... ...taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık...

... temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki ... aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. ... ...cezaya yönelik açtığı davanın kabulüyle davalıya bu miktar borçlu bulunmadığının tesbitine karar verilmesi gerekirken...

bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. ... ...davalı yükleniciden tahsili istenmiş, 14.04.2013 günlü ıslah dilekçesiyle talep 1.061.602,08 TL artırılarak 1.068.202,08... ... Bu tarih başlangıç alındığında uygulanması gereken mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 125.

...bitirilmesinin öngörüldüğü, davacı şirketin 20/11/2018 tarihli dilekçesiyle işin geçici kabule hazır olduğunu belirtmesi... ... ...edilerek karar verildiği, hükme esas alınan bilirkişi raporuna itiraz edildiği, gecikmenin kimden kaynaklandığına bakılarak...

... temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosyadaki ... işsahibinin iadeye yanaşmadığını ileri sürerek, 200 milyon lira borçlu olmadıklarının tespiti ile teminat mektubunun iadesine karar ... ... Davalının bu savunması mahsup niteliğinde olup bir itirazdır.