...komisyonu beton kaplamanın 500 mt sinin işçiliğinin uygun olmadığı ve 500 mt sinin beton malzemesinin uygun olmadığını tespit etmiş ve belirtilen eksikliklerin hakedişinden... Belirtilen nedenlerle, gecikme cezası kesilmemesinden kaynaklanan …..

... sayılı Kanun'un 20/a bendi gereğince ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 20 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına ... işin uzamasına sebep olduğunu, idarenin projesine göre imalat yapıldığını, alınan betonların kalitesinin müvekkilince bilinemeyeceğini, davalı idarece fesihten 1 sene sonra yeni ...

...gerekçeyle süre uzatımı verilemeyeceği, haliyle 28 günlük süre uzatımının sözleşme ve şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı, Yerinde beton dökme imalatından vazgeçilerek prefabrik imalata geçilmesi nedeniyle projelerde yapılan değişiklik nedeniyle verilen 15 günlük...

...Belediyesi Hizmet Binası” yapım işinde; temel kazısında ortaya çıkan eski bina (okul) temel betonlarının kırımı ve moloz naklinin iş artışı olarak ödenip ödenemeyeceği ile ilgili...

Belediyesi Mahalleleri Sanat Yapıları ve Beton Yol Kaplama” işinde; işin sözleşmesinde belirlenen süresinde bitirilmemesine rağmen gecikme cezası uygulanmadığı için, kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesiyle ...

tarafından duyurulan beton boru ağırlıklarının aynen alındığı gerekçesiyle verilmiştir.

...getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen... ...denetim görevlileri nezaretinde yürütülmesi gerektiği, ayrıca önce enjeksiyon başlık betonunun kaldırılıp proje ve teknik şartname esaslarına göre temizlik yapıldıktan sonra...

...projeleri doğrultusunda işi 240 günde bitirmeyi taahhüt ettiği, imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun bulunmadığı, .. ...verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından imal edildiği, teçhizatlı gaz beton ile hafif çelik imalatının ilk defa uygulandığı, iş süreçlerindeki sıralamanın...

Dolayısıyla süre uzatımının yersiz olduğu gerekçesiyle gecikme cezasına bağlı kamu zararı hesabı yerinde olmamakla birlikte, ödenek ve iş programı... ...kazı yapılmasının gerektiği, yapımı devam eden işlerde ise ahşap kalıp yapılması ve beton dökme işlemlerinin gürültülü çalışma sınıfına girdiğinden çalışmanın...