...İşi” nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen süre uzatımına bağlı olarak fiyat farkı... i) Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi... Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(

...içinde bulunduğu aya indirgenmesi, böylece yeni iş kaleminin ihale tarihinin içinde bulunduğu... ...2022/DK.D-470 sayılı kararı) Fiyat farkı verilen işlerde resmi fiyatı olmayan yeni iş...

...sonrasında idaresince tesis edilen düzeltici işlemler sebebiyle ihale tarihi ile sözleşme... İş programı ” başlığı altında düzenlenen 11 inci maddesinde; “12.1. ...düzenlemenin sözleşme imzalanması sonrasında verilen süre uzatımlarına için geçerli olduğu...

Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; Ödenek tespit olunmuştur. İşe ait sözleşmenin; “İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde; “12.1. ...bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar.

c) Yüklenicinin yaptığı işler …., fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...ve buna bağlı olarak hazırlanan revize iş programı ve hesaplanan fiyat farkları ile ilgili... ...aktarılmasının uygun görülmediği, Sonuç olarak; verilen süre uzatım ve ödenek aktarma kararlarına...

...Doğalgaz Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır. ...ise, İKY 900 ve İKY 9000 kapsamında davalıya verilen hizmetlere ilişkin taleple ilgili olarak...

...İşi” nde, proje değişiklikleri sebebiyle verilen süre uzatımlarına fiyat farkı hesaplanması... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...değişikliklerine göre hazırlanan revize iş programına göre ödenmesi gerektiği yönündedir...

...maddesinde; “Uygulama ayı: İdarece onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin geçekleştirildiği... ...Temyiz Kurulu Gündeminde oy birliğiyle karar verilen (ahiz … ve … adına) … İşine ilişkin sözleşmenin “Uygulama Esasları” başlıklı 14.2.4.