belediye , emekli ikramiyesi , kamu zararı , yıllık izin ücreti

... Bakanlığı İş Teftiş Kurulu müfettişlerince şantiyede yapılan teftiş doğrultusunda Kepez Belediyesi ekiplerince 13/02/2017 tarihinde inşaatın mühürlendiği ve inşaatın tamamının bir ... 2018 olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde, davacı şirketin, ..

...ihalesine ilişkin olarak Üreten Temizlik İnşaat Kimya Gıda Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 11.12.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından... ...idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik...

KARŞI OY : Dava; davacı şirketin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 25/f ve 26. ...bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı...

... durdurulduğu, şirket tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalanmasının beklenildiği ve şirkete bu kapsamda ek süre verildiği ... süre verilerek işin süresinin 742 gün uzatıldığı, ancak verilen ek sürelere rağmen şirket tarafından bildirilen eksikliklerden bir kısmının idarece giderilemeyerek çalışmaların gerekli ...

...kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket  ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel... Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan talep edilmiştir.

Bir başka deyişle Şirket tarafından da söz konusu aracın ihalenin başından 31.12.2017 tarihine kadar Belediyeye teslim edilmediği ve çalıştırılmadığı açıkça kabul edilmiştir.

  Başvurucu Şirket inşaat işiyle iştigal etmektedir. ...idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik... Bu değerlendirme sonucunda başvurucu Şirket ve Şirket ortağı L.G.