...benimsenerek, katı atık bertaraf ücreti; Belediyenin hizmet alım ihaleleri kapsamında 2015 yılında ödediği hakediş tutarları dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanmış ve hak sahibi firmaya (ton başına) ödemesi gereken aylık bertaraf ücreti (10.09.2015-01.10.2016 dönemi için) ..

...İş sayılı dosya üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı, ancak işin... madde uyarınca davacı şirket tarafından T.C. ...edilmesinin söz konusu olmadığı, 2.800.416-TL fiyat farkı ödemesi yapıldığı, bu ödemenin inşaat maliyetlerindeki artış... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

... verilebilecekken bu sürenin verilmediği, tabloda belirtilen hakediş ödemelerinde oluşan gecikmeler ve iş artışı nedeniyle asgari ... verilmediği, yükleniciye herhangi bir avantaj sağlama ve kamu zararı oluşmasının söz konusu olmadığı, bu iş kapsamında fiyat ... dolayısıyla verilebilecek süre uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde geçici kabulünün ...

... ettiği gayrisafi hasılatın %42’si oranında yapılan pay ödemesi olduğunu, bu üç işlemden elde edilen gelir ve giderlerin birbirinden ... yapılmadığından, söz konusu gecikme cezasının düzenlenen hakedişlerden kesilemediğini, bu nedenle tahsilat için hukuki yollara başvurulduğunu ve dava açıldığını ifade etmişlerdir ...

... ettiği gayrisafi hasılatın %42’si oranında yapılan pay ödemesi olduğunu, bu üç işlemden elde edilen gelir ve giderlerin birbirinden ... yapılmadığından, söz konusu gecikme cezasının düzenlenen hakedişlerden kesilemediğini, bu nedenle tahsilat için hukuki yollara başvurulduğunu ve dava açıldığını ifade etmişlerdir ...

Davacı yüklenici şirket vekili, taraflar arasında ... Her ne kadar Bölge Adliye Mahkemesi tarafından TBK m. mukayeseli keşifte değerlendirildiğini, tünel kalıp ödemesi yapılırken ... ...hükümlerine uygun hareket ettiğini, davacının düzenlenen hakedişlere itiraz etmediğini, mukayeseli keşiflerin de davacı...

... asgari ücretten doğan fark alacağının müvekkili şirkete ödemesi gerektiğini, sözleşme uyarınca işçilerin maaş katsayıları hesaplanacak ... yatırılacağını, müvekkili şirketin bundan bir kazancının olmadığını, hakediş raporunun şartlı imzalandığını, hizmet sözleşmesinin mahiyeti itibariyle ticari bir iş olması nedeniyle önce arabuluculuğa başvurulduğu ancak bir sonuca varılamadığı ve ...

...aylarından alınması suretiyle gerçekleştiği, 18 nolu hakedişte ise “YF- SUL- 190/1” pozunun ihzaratının düşüldüğü (eksi olarak girilmiş) ve pozun tamamının ödenmesi suretiyle ihzarattan geriye kalan % 50’lik kısmın imalat olarak ödenmesinin sağlandığı; bahse konu imalatın fiyat farkı ödemesinin ise iş programına göre güncel indekslerin...

TL (D=C*%10) MB-58 poz no.lu imalatın hakedişe girmesi gereken fiyatı: … ...parite üzerinden sabitlenip toplam fiyat belirlenerek avans ödemesi yapıldığını, birim fiyat Türk Lirası cinsinden... Bu iş kalemine ait fiyat farkı ise, uygulama ayının indeksleri üzerinden hesaplanarak bulunur.” Denilmektedir.