...imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare... ...birim fiyat tespiti ile iş kalemi miktarının değişmesi” başlığı... ...yeni birim fiyatlar üzerinden, anahtar teslim götürü bedel...

...iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel... ...kalemleri için ve o işlere yetecek miktarda ihzar edilir. ...no’lu hakediş ile iş kalemi bedelinin % 50’sinin ihzarat olarak...

(rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. ...yeni birim fiyatlar üzerinden, anahtar teslim götürü bedel... ...olduğu, işin niteliği, türü ve miktarlarının gösterildiği 3...

...arasında imzalanan sözleşmenin anahtar teslim götürü bedel sözleşmesi... ...yapıldığı, diğer yandan, işin teslim süresinin cezalı süre... ...yükselişin ve malzeme fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep olarak... ...tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin tarafına iadesine, kamu... ...973.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedelli bir sözleşme...

...şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım... ...Kanunu’na göre 01/04/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel... ...belgeler incelendiğinde; İşin yer teslim tarihinin 05/04/2021, işin... ...nde; proje değişikliği, iş artışı ve projenin uygulanacağı... ...önünde bulundurularak hesaplanacak bedel karşılığında, yükleniciden...

...Kanunu’na göre 15/09/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel... ...kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen... ...ve değerlendirmesi; İşin yer tesliminden sonra 29/09/2020 tarihinde... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 20.. 

...kaynaklanmış olup, davada eserin tesliminden sonra ortaya çıkan... ...uğrayıp uğramadığı ve zarar miktarı konularında toplanmaktadır... eserin bedeli , gizli ayıp giderim bedeli , rayiç

...fazladan ödemek durumunda kaldığı bedelin de tahsili istemlerine... ...simülatörünün yapımı ve davalı idareye teslimini üstlenmiştir. ...karşısında ve iş sahibi gecikme cezası miktarınca ödemeden kaçındığından...