...ödenmediği dikkate alındığında davacı şirketin 2886 sayılı Kanun'da yer alan mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyenlerin ihalelere katılmaktan yasaklanacağına ilişkin hükmü ihlâl ettiği sonucuna varıldığından yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca tesis edilen işlemde...

Görüleceği üzere fiyat farkına ilişkin Kararname’de de iş programı ve değişiklik hususu Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ne benzer nitelikte ele alınmış, iş programının sözleşme sonrası hazırlanacağı belirtilmiştir.

2-Davalı vekilinin karar düzeltme istemlerinin incelenmesine gelince; taraflar arasında imzalanan sözleşmede kararlaştırılan ceza,niteliği itibariyle ifaya ekli ceza olup, sözleşmenin 31.

tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...

...yükleniminde bulunan … TL bedelli … İşine ait sözleşmenin “Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi” başlıklı 26 ncı maddesinde;“26.2.Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası uygulanır.” denilmektedir...

Fıkrasında, İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine...

maddesine göre sözleşme imzalanabilmesi için ihale sonucunun tebliğ tarihinden itibaren on (10) gün bekleme süresi bulunduğu, 42.

Ayrıca yukarıda belirtilen Esaslar’a göre fiyat farkının hesaplanarak ödeneceği sözleşme tasarısında da belirtilerek, fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamayacağı belirtilmiştir.

defa getirilen ürünlerin sözleşme ve teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilerek tutanak altına alındığı ve muayenede hazır bulunan davacı temsilcilerine imza karşılığı teslim edildiği; ancak, bu süreçte 3.