Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse... Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır. ...Go ve Gn için idarece; Endeks Tablosundan alt sektörler itibarıyla malzeme ve diğer...

İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir; İhaledeki kısım sayısı...   Sözleşme’nin   “ ...edilebilmesi ve kabul işleminin yapılabilmesi için yüklenicinin idareye zamanında başvurması gereklidir...

...idareye süresinde bildirilmediği ve yükleniciye sözleşmede öngörülen cezai şartın uygulanmadığı... ...uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu... Yüklenici 23.3.

Yüklenici yedi gün yirmi dört saat esasına göre çalışacak. İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; 6.1. ...miktarlarının gösterildiği 3 üncü fıkrasının altındaki cetvelin 25 inci sırasında anlaşmazlık...

...sahasına alınmadığını, davalı tarafından sözleşmenin 26.08.2016 tarihinde feshedildiğini... maddesine göre ihtara rağmen yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine... fıkrası b bendinin 1 numaralı alt bendi gereğince davacının istinaf başvurusunun...

...araçlar için hem de yakıt dahil tüm masrafların yükleniciye ait olduğu, 2 adet aracın giderleri... Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır. ...numaralı Gıda Ürünleri endeksinin alt endeksi: 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7...

Sözleşmenin ekleri başlıklı 9. ...hakedişinden sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası kesileceği, günlük... ...şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair yükleniciye ulaştırdığı bir beyanı da bulunmamaktadır...

...şekilde yemek verildiğini ifade etmişlerse de yükleniciye nakdi olarak ödenecek yemek ücreti... ...gerekli olan tüm donanım, yazılım, teknik altyapı, her türlü büro malzemesi ve tefrişat... ...039;a göre tayın bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu...